- 目錄
第1篇 工程承攬協(xié)議書格式
_________________________ (以下簡稱甲方)
__________________________(以下簡稱乙方)
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程量
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
二、工程要求
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
5.___________________________。
三、甲方責(zé)任范圍
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
四、乙方責(zé)任范圍
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
五、技術(shù)要求
1.___________________________。
2. ___________________________。
3.___________________________。
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期
1.施工工期：自開工之日起________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方 工程款 的_____%。
2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
第2篇 和解協(xié)議書（加工承攬合同）
甲方：
乙方：
甲乙雙方因加工款糾紛，有案件于___人民法院處理，案號為___號?，F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商，協(xié)議如下：
一、甲乙雙方協(xié)商一致：同意由乙方一次性向甲方支付___元以了結(jié)___號案件糾紛。
二、款項的支付：先由甲方向乙方開具上述款項發(fā)票（發(fā)票稅率為3%，因甲方之前已因本案開具了發(fā)票___元由乙方抵扣，現(xiàn)在甲方只需向乙方開具發(fā)票___元），乙方在收到發(fā)票后二個工作天內(nèi)向甲方支付加工款___元，甲方收到該款項后應(yīng)在三個工作天內(nèi)向法院申請___號案的撤訴
（備注：甲方應(yīng)在乙方付款后三個工作天內(nèi)向___人民法院郵寄或現(xiàn)場提交撤訴申請；因乙方已提管轄權(quán)異議上訴認(rèn)為案件由a法院處理，若___法院因程序問題未能及時接受撤訴申請并認(rèn)為要等管轄權(quán)異議上訴的結(jié)果出來再辦理，如乙方管轄權(quán)異議上訴被駁回，甲方應(yīng)在收到該結(jié)果后三個工作天內(nèi)再次向___法院郵寄或提交撤訴申請；如乙方的管轄權(quán)成立，___法院將案件移送給a民法院處理的，甲方應(yīng)在收到a法院的受理通知后三個工作天內(nèi)向法院郵寄或現(xiàn)提交撤訴申請。）
三、雙方確認(rèn)：自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起，雙方有關(guān)的___號案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié)，雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。
四、違約責(zé)任：如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款___元，甲方不作撤訴處理，并可在___號案主張金額的基礎(chǔ)上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經(jīng)如約履行了付款義務(wù)，甲方未在規(guī)定的時間內(nèi)及時向法院提出撤訴，視為甲方認(rèn)可乙方已經(jīng)履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù)，___號案件中甲方所主張的權(quán)利乙方亦已經(jīng)履行完畢，乙方還可向甲方主張違約金___元（備注：如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權(quán)異議引起的，甲方按照以上第二點(diǎn)括號的備注內(nèi)容履行不能視為違約）
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方：
乙方：
第3篇 承攬加工熱門協(xié)議書
合同編號：_____________ 簽訂日期：_____________ 定作方：(以下簡稱甲方)_____________ 承攬方：(以下簡稱乙方(fag))_____________ 根據(jù)《中華人民共和國國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品 品名：_____________貨號：_____________面料：_____________ 顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：_____________
2、數(shù)量：_____________
第三條原材料的提供 由甲方提供原材料，具體見下： 材料名稱數(shù)量質(zhì)量： 提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質(zhì)量 加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的39資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額(元)：______________
第七條包裝方式 內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費(fèi)由_______________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：______________。
第九條服裝驗收 1.驗收期間：______________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。 3.驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致 驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項
第十二條留置權(quán) 如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時時，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%天。 未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決 凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定 本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力
第4篇 工程承攬協(xié)議書
_________________________ (以下簡稱甲方)
__________________________(以下簡稱乙方)
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程量：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
二、工程要求：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
5、___________________________。
………………………………………………………………。
三、甲方責(zé)任范圍：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
四、乙方責(zé)任范圍：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
五、技術(shù)要求：
1、 ___________________________。
2、 ___________________________。
3、___________________________。
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期：
1、施工工期：自開工之日起________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方 工程款 的_____%。
2、每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3、質(zhì)保期：質(zhì)保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。
3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________________
乙方：___________________________
日期：___________________
第5篇 工程承攬熱門協(xié)議書
以下簡稱甲方） __________________________（以下簡稱乙方） 乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程量
1．___________________________。
2．___________________________。
3．___________________________。
4．___________________________。
二、工程要求
1．___________________________。
2．___________________________。
3．___________________________。
4．___________________________。
5．___________________________。
三、甲方責(zé)任范圍
1．___________________________。
2．___________________________。
3．___________________________。
四、乙方責(zé)任范圍
1．___________________________。
2．___________________________。
3．___________________________。
五、技術(shù)要求
1．___________________________。
2． ___________________________。
3．___________________________。
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期
1．施工工期：自開工之日起____日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方 工程款 的_____%。
2．每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3．質(zhì)保期：質(zhì)保期________年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。
七、其它要求
1．施工中乙方接受甲方項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2．施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。
3．乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
4．未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5．本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：___________________乙方：____日期：___________________
返
第6篇 [承攬合同]—來料加工協(xié)議書（輕工）
[ 承攬合同 ]—來料加工協(xié)議書（輕工）
編號：ｅｍｔ____＿號
日期：____年__月__日于____
為發(fā)展雙方在漁網(wǎng)生產(chǎn)方面的友好合作，增進(jìn)中日兩國人民友誼，中國××漁網(wǎng)線廠，地址：____市__＿（以下簡稱甲方）與日本國____制網(wǎng)株式會社，地址：日本兵庫縣赤穗市中；電掛ｍａｒｕｍａｋｏ； 電傳５７７８８７５ｍｏｍｏｉ－ａｊ（以下簡稱乙方），在中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司××省 分公司 （地址：____光路____號，電掛，０６７５或－“ｉｎｄｕｋｔ”ｋｗ－ａｎｇ ｇｈｏｗ電傳號碼４４０７９ｋｃａｂｃｎ的協(xié)助下，雙方代表就漁網(wǎng)來料加工業(yè)務(wù)問題，經(jīng)過____年__月、__月和__＿年__月在____進(jìn)行充分協(xié)商，在平等互利基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議：
一 總則
１．乙方負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)漁網(wǎng)所需的全套設(shè)備及必須的零部件，以及擴(kuò)建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規(guī)格要求詳見附件一、二），全套設(shè)備分新舊兩部分，屬于全新的，其性能是國際先進(jìn)水平；屬于半舊的設(shè)備，其主要零部件需全部換新，并經(jīng)過全面檢修，其性能與同類型號全新的設(shè)備一樣，設(shè)備及零部件價款是優(yōu)惠價格。
全套設(shè)備的生產(chǎn)能力必須達(dá)到年產(chǎn)漁網(wǎng)５００噸以上，機(jī)械性能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)由乙方負(fù)責(zé)確保，在設(shè)備投產(chǎn)后１年６個月內(nèi)，如發(fā)生機(jī)械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)派出工程技術(shù)人員進(jìn)行修理和免費(fèi)提供零配件，由此產(chǎn)生的停工停產(chǎn)所造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)償，一年半后發(fā)生機(jī)械故障，查明原因，雙方友好協(xié)商解決。
協(xié)議簽訂后，乙方應(yīng)著手按上述要求進(jìn)行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設(shè)備情況、設(shè)備性能，以運(yùn)抵__＿工廠進(jìn)行驗收為準(zhǔn)。機(jī)械的 專利 和技術(shù)資料由乙方免費(fèi)提供。
２．乙方負(fù)責(zé)提供足夠４６臺編網(wǎng)機(jī)為中心的全套設(shè)備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委托加工，并保證按月均衡供應(yīng)。
３．甲方負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費(fèi)用由甲方向乙方結(jié)算），并負(fù)責(zé)按照乙方要求的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行加工漁網(wǎng)，收取加工費(fèi)，產(chǎn)品全部交由乙方銷售。
４．雙方同意，設(shè)備價款和加工費(fèi)均以日元結(jié)算。
二 加工數(shù)量和加工費(fèi)
乙方保證每年提供漁網(wǎng)加工數(shù)量在５００噸以上，每年加工費(fèi)收入不低于２．４億日元，甲方保證每年提供加工上述５００噸以上或相當(dāng)于加工收入２．４億日元以上漁網(wǎng)的生產(chǎn)力。從全套設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時起四個月做為試產(chǎn)和工人培訓(xùn)期，在此期間內(nèi)的加工費(fèi)，以雙方同意暫定的產(chǎn)品方案中的加工價為基礎(chǔ)，第一個月提高６０％，第二月提高４０％，第三個月提高２５％，第四個月提高１０％。上述增加的加工費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
試產(chǎn)培訓(xùn)期滿后，應(yīng)根據(jù)不同規(guī)格與生產(chǎn)的實際情況，參照雙方初步議定的產(chǎn)品方案和加工價（詳見附件三，漁網(wǎng)加工費(fèi)一覽表），雙方另行議定加工費(fèi)，以后半年議定一次。調(diào)整幅度以不超過１０％為限。
三 付款辦法
１．設(shè)備、零配件和擴(kuò)建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為：ｃｍｔ汕頭６．０９１５２億日元（此數(shù)為原價扣除合作減價數(shù)３６．０３７萬日元，具體規(guī)格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過 廣州 中國銀行信用擔(dān)保，在甲方每次收取的加工費(fèi)中提?。叮埃シ制趦斶€，直至償完為止，上述價款的銀行利息由甲方負(fù)擔(dān)，年利率為７．６０％，利息以最后一批設(shè)備的裝船 提單 日期起算。
２．加工費(fèi)的支付由乙方在第一批漁網(wǎng)裝運(yùn)前１５天將不可撤銷的即期循環(huán)信用證開到甲方。
３．加工費(fèi)憑汕頭裝船提單結(jié)匯。
四 運(yùn)、保費(fèi)
乙方承擔(dān)原料、輔料運(yùn)抵汕頭的運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)；甲方負(fù)責(zé)將制成品運(yùn)抵香港或日本，運(yùn)保費(fèi)由乙方承擔(dān)。設(shè)備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
五 交貨期
為使甲方正常生產(chǎn)，乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料，正常生產(chǎn)所需的原輔料，以甲方實際驗收的數(shù)量為準(zhǔn)。為使供料正常，甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數(shù)量，在第二個月初通知乙方，為使乙方業(yè)務(wù)正常開展，甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內(nèi)按時、按質(zhì)、按量將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)給乙方。若在執(zhí)行中發(fā)生問題，由雙方友好協(xié)商解決。
承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。
六 次品處理和損耗率
產(chǎn)品損耗率和次品率雙方應(yīng)努力降低，尼龍復(fù)絲暫定為５％，尼龍單絲的損耗率，經(jīng)試產(chǎn)期實踐后，雙方另行協(xié)商確定。
試產(chǎn)期滿后，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方的損失；若因原料質(zhì)量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔(dān)。
試機(jī)所需的原輔料由乙方負(fù)擔(dān)。
七 技術(shù)交流
設(shè)備運(yùn)抵汕頭工廠后，乙方需派出工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝機(jī)器，調(diào)整機(jī)械和試機(jī)開動，直至機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到產(chǎn)品合格為止。上述工程技術(shù)人員在華費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。對乙方提供有關(guān)生產(chǎn)上和技術(shù)上的秘密，甲方負(fù)責(zé)保守秘密。
甲乙方同意正式投產(chǎn)后，乙方派出技術(shù)工程人員駐廠進(jìn)行技術(shù)上、生產(chǎn)管理上和品質(zhì)檢驗上的指導(dǎo)，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術(shù)人員到乙方進(jìn)行技術(shù)交流。
八 協(xié)議期限
本協(xié)議有效期為__＿年，在協(xié)議有效期內(nèi)，甲乙雙方不跟第三者達(dá)成同樣的或類似的協(xié)議。協(xié)議期滿后，若乙方提出要求，經(jīng)雙方同意可延長__＿年。乙方提出愿意與甲方長期合作，甲方表示贊賞，并希望乙方盡早提出建議書，以利進(jìn)一步洽談。
本協(xié)議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文為準(zhǔn)。
甲方：______
乙方：________
中國__＿漁網(wǎng)線廠
日本國____＿制網(wǎng)株式會社
中國輕工業(yè)品
進(jìn)出口總公司：____＿
日本國____＿產(chǎn)業(yè)株式會社
第7篇 廣告承攬合同協(xié)議書
委托方：
承擔(dān)方：
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費(fèi)用及支付辦法
1、費(fèi)用：
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設(shè)計、制作費(fèi)
發(fā)布費(fèi)
代理費(fèi)
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的%，向承攬方償付違約金超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的%，向委托方償付違約金不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自________年____月____日生效至________年____月____日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(蓋章)：單位名稱(蓋章)：
地址：地址：
郵編：郵編：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
稅號：稅號：
