權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同（16份范本）

第1篇 購(gòu)房合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)

甲方：，

，

乙方：，

________年，甲方與 買(mǎi)賣(mài)合同，合同編號(hào) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)購(gòu)房合同)。 根據(jù)購(gòu)房合同約定，________年____月____日，甲方向 有限公司交付了房款，青島xx公司于________年向甲方交付了房屋。房屋座落于 室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)。該房屋性質(zhì)為 公寓。

經(jīng)協(xié)商，各方達(dá)成如下協(xié)議：

一、本協(xié)議簽訂之日起，甲方將該房屋交付給乙方，并繳清上述房屋的水、電、暖及物業(yè)服務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

購(gòu)房合同中(合同號(hào)： )甲方的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方;乙方享有該房屋的占有、使用、出租、轉(zhuǎn)讓、受益等權(quán)利。

二、甲方于簽訂本協(xié)議之日起____日內(nèi)將購(gòu)房合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓事宜通知 有限公司。

三、乙方有權(quán)依據(jù)甲方與 有限公司所簽訂的購(gòu)房合同，到有關(guān)部門(mén)辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記等相關(guān)手續(xù)，甲方須無(wú)條件協(xié)助乙方。

四、合同轉(zhuǎn)讓價(jià)格：總價(jià)人民幣大寫(xiě) 萬(wàn)元整( 元)，乙方于本協(xié)議簽訂之日交付定金 元，交付合同轉(zhuǎn)讓款 元。

五、甲方保證該房屋及購(gòu)房合同無(wú)其他爭(zhēng)議。因甲方的原因(包括 有限公司)導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，甲方應(yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)雙倍賠償乙方房屋價(jià)款的損失。雙方履行協(xié)議后，如遇政府規(guī)劃搬遷、拆遷等情況補(bǔ)償歸乙方所有。

六、各方一致同意將本協(xié)議涉案糾紛提請(qǐng)青島仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則仲裁。被申請(qǐng)人自愿放棄答辯，各方自愿放棄組庭期限。各方當(dāng)事人共同約定本案適用簡(jiǎn)易程序，仲裁庭由一名仲裁員組成并共同選定 為仲裁員，各方一致請(qǐng)求仲裁不開(kāi)庭審理，由仲裁庭根據(jù)本協(xié)議制作裁決書(shū)，在裁決書(shū)中不載明爭(zhēng)議事實(shí)與裁決理由，只載明仲裁請(qǐng)求、協(xié)議書(shū)內(nèi)容和裁決結(jié)果。本案仲裁費(fèi)由乙方承擔(dān)。

甲方(簽字捺印)： 乙方(簽字捺印)：

見(jiàn)證人：

第2篇 權(quán)利轉(zhuǎn)讓買(mǎi)賣(mài)合同

2023權(quán)利轉(zhuǎn)讓買(mǎi)賣(mài)甲方：趙__

乙方：張__甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下合同條款：

一、甲方自愿將坐落在____市____區(qū)渝州路2小區(qū)3號(hào)樓4單元405室房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方，并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣(mài)給乙方。

二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)壹佰萬(wàn)零二千元整即人民幣小寫(xiě)100元。

三、乙方在簽訂本合同時(shí)，支付定金三十萬(wàn)元整，即小寫(xiě)300000元。

四、乙方支付定金之日起2個(gè)月內(nèi)，向甲方支付首付款，首付款之外的款項(xiàng)通過(guò)銀行住房按揭方式交付。

五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。

六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。

七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)，待房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到乙方名下之時(shí)，乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。

八、甲方應(yīng)在1個(gè)月前將該房產(chǎn)交付乙方屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無(wú)任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無(wú)人租住、使用無(wú)欠賬，如電話(huà)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線(xiàn)電視費(fèi)等。

九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f(wàn)元的違約金一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期____日，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金，逾期____日視為毀約如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除，不適用本條款。

十、交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件，并將抽風(fēng)機(jī)一臺(tái)，空調(diào)兩臺(tái)，熱水器，浴霸，飲水機(jī)，音響兩臺(tái)，涼衣架，房?jī)?nèi)燈具，前后門(mén)窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛(wèi)設(shè)施，等讓與乙方。

第3篇 租賃房屋權(quán)利轉(zhuǎn)讓議書(shū)

甲方：法定代表人：住所：身份證號(hào)碼：

乙方：法定代表人：住所：鑒于：

1、甲方擁有位于之物業(yè)的出租權(quán)，且甲方已將該物業(yè)出租給(租賃期限為：自________年____月____日起至________年____月____日;具體詳見(jiàn)本協(xié)議所附之租賃合同)。

2、現(xiàn)甲方有意將前述租賃合同的全部權(quán)利(包括但不限于收租權(quán))轉(zhuǎn)讓給乙方。

乙方有意受讓該權(quán)利。

有鑒于此，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成如下一致：

一、甲方與于________年____月____日簽署一《租賃合同》，該租賃合同顯示的相關(guān)信息如下：

1、租賃物業(yè)的位臵：;2、租賃物業(yè)的面積：;3、租金支付周期及數(shù)額：;具體詳見(jiàn)本協(xié)議所附之《租賃合同》。

二、現(xiàn)甲方將前述租賃合同約定之甲方享有的權(quán)利全部(包括但不限于收租權(quán))轉(zhuǎn)讓給乙方。

前述全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓從________年____月____日起生效。

三、甲方保證：

1、甲方在簽署本協(xié)議后，不得出具與本協(xié)議書(shū)內(nèi)容相抵觸的文書(shū)，否則視為甲方存在欺詐的行為，甲方應(yīng)賠償乙方的一切經(jīng)濟(jì)損失;情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，甲方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

2、甲方應(yīng)另行出具相應(yīng)的授權(quán)委托書(shū)及租金交付告知書(shū)，以確保乙方能夠順利的受讓該等權(quán)利(包括但不限于收租權(quán))。

3、甲方不得設(shè)臵任何障礙，妨礙乙方對(duì)受讓權(quán)利的行使及享有，否則，造成乙方損失的，乙方應(yīng)予以賠償。

同時(shí)應(yīng)支付違約金人民幣元給乙方。

4、前述租賃合同中約定之甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)仍由甲方繼續(xù)承擔(dān)，與乙方無(wú)關(guān)。

四、其他

1、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，至甲乙雙方簽署之日起生效。

2、就本協(xié)議履行過(guò)程中，雙方發(fā)生糾紛的應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)由乙方所在地的人民法院管轄。

五、雙方需約定的其他事項(xiàng)：

甲方：法定代表人：________年____月____日

第4篇 預(yù)定轉(zhuǎn)讓中外合作企業(yè)合同權(quán)利及相關(guān)事宜合同書(shū)

甲方：_________(以下稱(chēng)甲方)

住所地：_________

乙方：_________(以下稱(chēng)乙方)

住所地：_________

甲乙雙方經(jīng)過(guò)慎重考慮和友好協(xié)商，確認(rèn)為了相互的利益，就預(yù)定轉(zhuǎn)讓甲方在《中外合作_________合同》(以下稱(chēng)《中外合作_________合同》)中的全部權(quán)利及相關(guān)事宜訂立本合同，以資共同遵守履行其責(zé)任。

第一條 定義

預(yù)定轉(zhuǎn)讓甲方在《中外合作_________合同》中的全部權(quán)利，是指在本合同生效之日，乙方即以本合同約定的價(jià)款預(yù)購(gòu)甲方在《中外合作_________合同》約定分得的全部樓宇，待乙方認(rèn)為時(shí)機(jī)成就時(shí)，雙方即依照《中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》第十條及其《實(shí)施細(xì)則》第二十三條規(guī)定，簽訂《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，報(bào)中外合作_________公司原審批機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)，使乙方承繼甲方成為_(kāi)________公司的合作者一方。

第二條 _________有限公司

一、_________公司是甲方與_________公司共同提供合作條件設(shè)立的中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資金為人民幣_(tái)________元，經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模為：在_________地段開(kāi)發(fā)、建設(shè)、銷(xiāo)售_________層的_________，設(shè)計(jì)總建筑面積_________平方米(以_________城市規(guī)劃局最后批準(zhǔn)的面積為準(zhǔn))。

二、雙方提供的合作條件為：甲方提供本條一項(xiàng)所列地段_________平方米土地使用權(quán)，_________公司提供_________元人民幣注冊(cè)資金及_________的全部建設(shè)資金。

三、_________有限公司已取得的批文有：國(guó)有土地使用證、建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程報(bào)建審核書(shū)、建筑工程施工許可證等。

第三條 甲方確認(rèn)和承諾如下：

一、本合同第二條二項(xiàng)所列甲方提供的土地使用權(quán)及_________有限公司提供的注冊(cè)資金，已在公司設(shè)立注冊(cè)、登記時(shí)全部投入到位，并經(jīng)_________注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資確認(rèn)。

二、甲方在《中外合作_________合同》中的權(quán)利為_(kāi)________%，即按_________總建筑面積的_________%分配所得樓宇。

三、本條二項(xiàng)所列甲方在《中外合作_________合同》中_________%的權(quán)利為甲方合法完全擁有，沒(méi)有被查封或設(shè)定質(zhì)押，并保證免遭第三人追索。

四、本合同確定的乙方預(yù)購(gòu)甲方《中外合作_________合同》中_________%權(quán)利，即預(yù)購(gòu)甲方按_________總建筑面積的_________%分配所得的樓宇。甲方已依照相關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定，報(bào)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)，并獲充分授權(quán)簽署及履行本合同。

五、甲方保證在本合同所述之事宜及提供的文件、資料完全真實(shí)有效。

第四條 預(yù)購(gòu)甲方在《中外合作_________合同》中_________%權(quán)利雙方同意，乙方預(yù)購(gòu)甲方按_________總建筑面積的_________%分配所得的樓宇，依照以下約定執(zhí)行：

一、甲方在《中外合作_________合同》中_________%權(quán)利，即按_________總建筑面積的_________%分配所得的樓宇，由乙方以人民幣_(tái)________元之價(jià)款預(yù)購(gòu)。

二、本條一項(xiàng)所列之預(yù)購(gòu)價(jià)款_________元，乙方應(yīng)于簽訂本合同之日起_________個(gè)工作日內(nèi)一次性清付給甲方，甲方應(yīng)于收到前述款項(xiàng)之日起_________個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具可作成本入帳的稅務(wù)發(fā)票給乙方。

三、本條一、二項(xiàng)所列之價(jià)款，將來(lái)正式辦理交易、登記過(guò)戶(hù)，所需之增值稅、契稅等，由甲方以納稅義務(wù)人繳納后，乙方應(yīng)于_________個(gè)工作日內(nèi)按全額補(bǔ)償給甲方。

四、本合同簽訂后，若由于_________有限公司的原因?qū)е绿崆敖K止《中外合作_________合同》，則乙方依然享有前述合同規(guī)定甲方擁有的權(quán)利，甲方則對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條 《中外合作_________合同》權(quán)利轉(zhuǎn)讓

一、甲方承諾：在乙方認(rèn)為時(shí)機(jī)成就時(shí)，甲方即依照《中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》第十條及其《實(shí)施細(xì)則》第二十三條規(guī)定，與乙方簽訂以甲方為出讓方，乙方為受讓方的《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，報(bào)中外合作_________公司原審批機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理相關(guān)變更登記，乙方即承繼甲方原在《中外合作_________合同》之權(quán)利、義務(wù)，成為_(kāi)________有限公司的合作者一方。

二、簽訂本條一項(xiàng)所列《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》之權(quán)利轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即為本合同第四條所列之價(jià)款，相互不退不補(bǔ)。即簽訂本條一項(xiàng)所列《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，只為依法定程序辦妥各項(xiàng)法律手續(xù)，成為合法、有效的合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓文件。

三、簽訂本條一項(xiàng)所列《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》生效之日，本合同第四條約定的權(quán)利義務(wù)即時(shí)終止。

第六條 授權(quán)委托

一、簽訂本合同之后，且在乙方向甲方付清本合同第四條二項(xiàng)所列款項(xiàng)之日，甲方即簽署授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)乙方指派的人員行使《中外合作_________合同》第六章和第七章規(guī)定甲方享有的權(quán)力。

二、本條一項(xiàng)所列之授權(quán)委托期限為：

1.若按本合同第五條一項(xiàng)約定，甲乙雙方簽訂《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，報(bào)_________公司原審批機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)之日。

2.若甲乙雙方無(wú)法按本合同第五條一項(xiàng)約定，簽訂依法生效的《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，則本條一項(xiàng)所列授權(quán)委托直至中外合作_________公司經(jīng)營(yíng)期限終止而終止。

第七條 雙方責(zé)任

一、甲方應(yīng)于簽訂本合同之后，且乙方向甲方清付本合同第四條二項(xiàng)所列款項(xiàng)之日，將_________有限公司開(kāi)發(fā)、建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)批文、證件、資料交付給乙方。

二、甲方應(yīng)全力支持授權(quán)乙方指派的人員行使《中外合作_________合同》規(guī)定甲方享有的權(quán)利及相關(guān)工作。

三、甲方應(yīng)隨時(shí)簽署_________有限公司為建設(shè)、開(kāi)發(fā)_________所需的各項(xiàng)文件。

四、甲方應(yīng)全力配合乙方取得《中外合作_________合同》約定甲方享有的利益。

五、乙方必須依時(shí)向甲方付清本合同第四條二項(xiàng)所列之款項(xiàng)。

第八條 違約責(zé)任

一、乙方如不依時(shí)向甲方付清本合同第四條二項(xiàng)所列之款項(xiàng)，每遲延一日，則按乙方應(yīng)付款項(xiàng)總額的每日萬(wàn)分之_________計(jì)付違約金給甲方。

二、甲方如不履行或拖延履行本合同第五條一項(xiàng)所列之承諾，導(dǎo)致造成乙方損失，甲方應(yīng)承擔(dān)損失之賠償。

三、甲方如不依照本合同第二條規(guī)定的期限簽署該條項(xiàng)規(guī)定的授權(quán)委托文件，每遲延一日，甲方則按乙方已付清本合同第四條二項(xiàng)所列款項(xiàng)總額的每日萬(wàn)分之_________計(jì)付違約金給乙方。

四、任何一方不履行或不完全履行本合同規(guī)定的義務(wù)，即為違約，由此而造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九條 附則

一、本合同未盡事宜，雙方可通過(guò)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、本合同之打印文字與手書(shū)文字具有同等效力。

三、本合同自各方簽字蓋章之日起生效。

四、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第5篇 預(yù)定轉(zhuǎn)讓中外合作企業(yè)合同權(quán)利及相關(guān)事宜合同

甲方：_________（以下稱(chēng)甲方）

住所地：_________

乙方：_________（以下稱(chēng)乙方）

住所地：_________

甲乙雙方經(jīng)過(guò)慎重考慮和友好協(xié)商，確認(rèn)為了相互的利益，就預(yù)定轉(zhuǎn)讓甲方在《中外合作_________合同》（以下稱(chēng)《中外合作_________合同》）中的全部權(quán)利及相關(guān)事宜訂立本合同，以資共同遵守履行其責(zé)任。

第一條定義

預(yù)定轉(zhuǎn)讓甲方在《中外合作_________合同》中的全部權(quán)利，是指在本合同生效之日，乙方即以本合同約定的價(jià)款預(yù)購(gòu)甲方在《中外合作_________合同》約定分得的全部樓宇，待乙方認(rèn)為時(shí)機(jī)成就時(shí)，雙方即依照《中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》第十條及其《實(shí)施細(xì)則》第二十三條規(guī)定，簽訂《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，報(bào)中外合作_________公司原審批機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)，使乙方承繼甲方成為_(kāi)________公司的合作者一方。

第二條_________有限公司

一、_________公司是甲方與_________公司共同提供合作條件設(shè)立的中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資金為人民幣_(tái)________元，經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模為：在_________地段開(kāi)發(fā)、建設(shè)、銷(xiāo)售_________層的_________，設(shè)計(jì)總建筑面積_________平方米（以_________城市規(guī)劃局最后批準(zhǔn)的面積為準(zhǔn)）。

二、雙方提供的合作條件為：甲方提供本條一項(xiàng)所列地段_________平方米土地使用權(quán)，_________公司提供_________元人民幣注冊(cè)資金及_________的全部建設(shè)資金。

三、_________有限公司已取得的批文有：國(guó)有土地使用證、建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程報(bào)建審核書(shū)、建筑工程施工許可證等。

第三條甲方確認(rèn)和承諾如下：

一、本合同第二條二項(xiàng)所列甲方提供的土地使用權(quán)及_________有限公司提供的注冊(cè)資金，已在公司設(shè)立注冊(cè)、登記時(shí)全部投入到位，并經(jīng)_________注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資確認(rèn)。

二、甲方在《中外合作_________合同》中的權(quán)利為_(kāi)________％，即按_________總建筑面積的_________％分配所得樓宇。

三、本條二項(xiàng)所列甲方在《中外合作_________合同》中_________％的權(quán)利為甲方合法完全擁有，沒(méi)有被查封或設(shè)定質(zhì)押，并保證免遭第三人追索。

四、本合同確定的乙方預(yù)購(gòu)甲方《中外合作_________合同》中_________％權(quán)利，即預(yù)購(gòu)甲方按_________總建筑面積的_________％分配所得的樓宇。甲方已依照相關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定，報(bào)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)，并獲充分授權(quán)簽署及履行本合同。

五、甲方保證在本合同所述之事宜及提供的文件、資料完全真實(shí)有效。

第四條預(yù)購(gòu)甲方在《中外合作_________合同》中_________％權(quán)利雙方同意，乙方預(yù)購(gòu)甲方按_________總建筑面積的_________％分配所得的樓宇，依照以下約定執(zhí)行：

一、甲方在《中外合作_________合同》中_________％權(quán)利，即按_________總建筑面積的_________％分配所得的樓宇，由乙方以人民幣_(tái)________元之價(jià)款預(yù)購(gòu)。

二、本條一項(xiàng)所列之預(yù)購(gòu)價(jià)款_________元，乙方應(yīng)于簽訂本合同之日起_________個(gè)工作日內(nèi)一次性清付給甲方，甲方應(yīng)于收到前述款項(xiàng)之日起_________個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具可作成本入帳的稅務(wù)發(fā)票給乙方。

三、本條一、二項(xiàng)所列之價(jià)款，將來(lái)正式辦理交易、登記過(guò)戶(hù)，所需之增值稅、契稅等，由甲方以納稅義務(wù)人繳納后，乙方應(yīng)于_________個(gè)工作日內(nèi)按全額補(bǔ)償給甲方。

四、本合同簽訂后，若由于_________有限公司的原因?qū)е绿崆敖K止《中外合作_________合同》，則乙方依然享有前述合同規(guī)定甲方擁有的權(quán)利，甲方則對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條《中外合作_________合同》權(quán)利轉(zhuǎn)讓

一、甲方承諾：在乙方認(rèn)為時(shí)機(jī)成就時(shí)，甲方即依照《中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》第十條及其《實(shí)施細(xì)則》第二十三條規(guī)定，與乙方簽訂以甲方為出讓方，乙方為受讓方的《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，報(bào)中外合作_________公司原審批機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理相關(guān)變更登記，乙方即承繼甲方原在《中外合作_________合同》之權(quán)利、義務(wù)，成為_(kāi)________有限公司的合作者一方。

二、簽訂本條一項(xiàng)所列《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》之權(quán)利轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即為本合同第四條所列之價(jià)款，相互不退不補(bǔ)。即簽訂本條一項(xiàng)所列《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，只為依法定程序辦妥各項(xiàng)法律手續(xù)，成為合法、有效的合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓文件。

三、簽訂本條一項(xiàng)所列《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》生效之日，本合同第四條約定的權(quán)利義務(wù)即時(shí)終止。

第六條授權(quán)委托

一、簽訂本合同之后，且在乙方向甲方付清本合同第四條二項(xiàng)所列款項(xiàng)之日，甲方即簽署授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)乙方指派的人員行使《中外合作_________合同》第六章和第七章規(guī)定甲方享有的權(quán)力。

二、本條一項(xiàng)所列之授權(quán)委托期限為：

1．若按本合同第五條一項(xiàng)約定，甲乙雙方簽訂《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，報(bào)_________公司原審批機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)之日。

2．若甲乙雙方無(wú)法按本合同第五條一項(xiàng)約定，簽訂依法生效的《中外合作企業(yè)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同》，則本條一項(xiàng)所列授權(quán)委托直至中外合作_________公司經(jīng)營(yíng)期限終止而終止。

第七條雙方責(zé)任

一、甲方應(yīng)于簽訂本合同之后，且乙方向甲方清付本合同第四條二項(xiàng)所列款項(xiàng)之日，將_________有限公司開(kāi)發(fā)、建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)批文、證件、資料交付給乙方。

二、甲方應(yīng)全力支持授權(quán)乙方指派的人員行使《中外合作_________合同》規(guī)定甲方享有的權(quán)利及相關(guān)工作。

三、甲方應(yīng)隨時(shí)簽署_________有限公司為建設(shè)、開(kāi)發(fā)_________所需的各項(xiàng)文件。

四、甲方應(yīng)全力配合乙方取得《中外合作_________合同》約定甲方享有的利益。

五、乙方必須依時(shí)向甲方付清本合同第四條二項(xiàng)所列之款項(xiàng)。

第八條違約責(zé)任

一、乙方如不依時(shí)向甲方付清本合同第四條二項(xiàng)所列之款項(xiàng)，每遲延一日，則按乙方應(yīng)付款項(xiàng)總額的每日萬(wàn)分之_________計(jì)付違約金給甲方。

二、甲方如不履行或拖延履行本合同第五條一項(xiàng)所列之承諾，導(dǎo)致造成乙方損失，甲方應(yīng)承擔(dān)損失之賠償。

三、甲方如不依照本合同第二條規(guī)定的期限簽署該條項(xiàng)規(guī)定的授權(quán)委托文件，每遲延一日，甲方則按乙方已付清本合同第四條二項(xiàng)所列款項(xiàng)總額的每日萬(wàn)分之_________計(jì)付違約金給乙方。

四、任何一方不履行或不完全履行本合同規(guī)定的義務(wù)，即為違約，由此而造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九條附則

一、本合同未盡事宜，雙方可通過(guò)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、本合同之打印文字與手書(shū)文字具有同等效力。

三、本合同自各方簽字蓋章之日起生效。

四、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________

________年____月____日________年____月____日

第6篇 購(gòu)房合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)范本

甲方：，

，

乙方：，

________年，甲方與 買(mǎi)賣(mài)合同 ，合同編號(hào) (以下簡(jiǎn)稱(chēng) 購(gòu)房合同 )。 根據(jù)購(gòu)房合同約定，________年____月____日，甲方向 有限公司交付了房款，青島xx公司于________年向甲方交付了房屋。房屋座落于 室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)。該房屋性質(zhì)為 公寓。

經(jīng)協(xié)商，各方達(dá)成如下協(xié)議：

一、本協(xié)議簽訂之日起，甲方將該房屋交付給乙方，并繳清上述房屋的水、電、暖及物業(yè)服務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

購(gòu)房合同中(合同號(hào)： )甲方的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方乙方享有該房屋的占有、使用、出租、轉(zhuǎn)讓、受益等權(quán)利。

二、甲方于簽訂本協(xié)議之日起____日內(nèi)將購(gòu)房合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓事宜通知 有限公司。

三、乙方有權(quán)依據(jù)甲方與 有限公司所簽訂的購(gòu)房合同，到有關(guān)部門(mén)辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記等相關(guān)手續(xù)，甲方須無(wú)條件協(xié)助乙方。

四、合同轉(zhuǎn)讓價(jià)格：總價(jià)人民幣大寫(xiě) 萬(wàn)元整( 元)，乙方于本協(xié)議簽訂之日交付 定金 元，交付合同轉(zhuǎn)讓款 元。

五、甲方保證該房屋及購(gòu)房合同無(wú)其他爭(zhēng)議。因甲方的原因(包括 有限公司)導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，甲方應(yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)雙倍賠償乙方房屋價(jià)款的損失。雙方履行協(xié)議后，如遇政府規(guī)劃搬遷、 拆遷 等情況補(bǔ)償歸乙方所有。

六、各方一致同意將本協(xié)議涉案糾紛提請(qǐng)青島仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則仲裁。被申請(qǐng)人自愿放棄答辯，各方自愿放棄組庭期限。各方當(dāng)事人共同約定本案適用簡(jiǎn)易程序，仲裁庭由一名仲裁員組成并共同選定 為仲裁員，各方一致請(qǐng)求仲裁不 開(kāi)庭審理 ，由仲裁庭根據(jù)本協(xié)議制作裁決書(shū)，在裁決書(shū)中不載明爭(zhēng)議事實(shí)與裁決理由，只載明仲裁請(qǐng)求、協(xié)議書(shū)內(nèi)容和裁決結(jié)果。本案仲裁費(fèi)由乙方承擔(dān)。

甲方(簽字捺印)： 乙方(簽字捺印)：

見(jiàn)證人：

時(shí)間：________年____月____日

第7篇 購(gòu)房權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同

甲方：身份證號(hào)碼：

乙方：身份證號(hào)碼：

經(jīng)雙方自愿、平等協(xié)商，就xx團(tuán)購(gòu)房的認(rèn)購(gòu)權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：甲方自愿將xxx系統(tǒng)團(tuán)購(gòu)房的認(rèn)購(gòu)權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方已充分了該團(tuán)購(gòu)房的具體狀況，并自愿買(mǎi)受該房認(rèn)購(gòu)權(quán)。該團(tuán)購(gòu)房具體狀況如下：

1、轉(zhuǎn)讓的團(tuán)購(gòu)房認(rèn)購(gòu)權(quán)(含地下車(chē)位一個(gè))座落于xxx路街道辦事處，名稱(chēng)為“xxx”，建筑面積為90至120平方米(此面積不含地下車(chē)位面積)，認(rèn)購(gòu)房屋必須同時(shí)認(rèn)購(gòu)車(chē)位一個(gè)。

2、該團(tuán)購(gòu)房均價(jià)為3800元/㎡，建成后因樓層和**差異等因素，實(shí)際價(jià)格可能會(huì)高于和低于3800元/㎡.

第二條：乙方一次性付給甲方認(rèn)購(gòu)資格轉(zhuǎn)讓費(fèi)元(大寫(xiě)：元)，原認(rèn)購(gòu)協(xié)議交由乙方保管。

第三條：乙方今后交首付款和正式簽訂購(gòu)房合同的時(shí)間，以開(kāi)發(fā)商通知時(shí)間為準(zhǔn)，具體選房、抽房事宜由乙方負(fù)責(zé)，甲方有義務(wù)通知乙方相關(guān)事項(xiàng)并負(fù)責(zé)辦理更名手續(xù)。乙方對(duì)所購(gòu)房屋自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，甲方不負(fù)責(zé)任何風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

第四條：如果xxx地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于xxx簽訂的房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議失效，甲方退還乙方全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

第五條：本協(xié)議為一次性轉(zhuǎn)讓協(xié)議，甲乙雙方簽字后生效，雙方不得違約。

第六條：本協(xié)議一式二份。其中甲方留執(zhí)一份，乙方留執(zhí)一份。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

簽約日期：年月日

第8篇 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同

2023專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)利轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目名稱(chēng)：______________________

受讓方(甲方)：__________________

住所：__________________________

法定代表人：____________________

項(xiàng)目聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系方式：______________________

通訊地址：______________________

電話(huà)：__________________________

傳真：__________________________

電子信箱：______________________

讓與方(乙方)：__________________

住所：__________________________

法定代表人：____________________

項(xiàng)目聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系方式：______________________

通訊地址：______________________

電話(huà)：__________________________

傳真：__________________________

電子信箱：______________________

開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

地址：__________________________

賬號(hào)：__________________________

本合同乙方擁有_________的技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造，甲方受讓該項(xiàng)技術(shù)發(fā)明的專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)并支付相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。雙方就此項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，經(jīng)過(guò)平等協(xié)商，在真實(shí)、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。

第一條本項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)：

1.屬于_________(發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì))申請(qǐng)。

2.發(fā)明人/設(shè)計(jì)人：_________。

3.專(zhuān)利申請(qǐng)人：_________。

4.專(zhuān)利申請(qǐng)日：_________。

5.專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)枺篲________。

第二條乙方在本合同簽署前實(shí)施或轉(zhuǎn)讓本項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的狀況如下：

1.乙方實(shí)施本發(fā)明創(chuàng)造的狀況(時(shí)間、地點(diǎn)、方式和規(guī)模)：_________

2.乙方許可他人使用本發(fā)明創(chuàng)造的狀況(時(shí)間、地點(diǎn)、方式和規(guī)模)：_________

3.本合同生效后，乙方有義務(wù)在_________日內(nèi)將本發(fā)明創(chuàng)造專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓的狀況告知被許可使用本發(fā)明創(chuàng)造的當(dāng)事人。

第三條甲方應(yīng)在本合同生效后，保證原技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的履行。乙方在原技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同中享有的權(quán)利和義務(wù)，自本合同生效之日起，由甲方承受。乙方應(yīng)當(dāng)在_________日內(nèi)通知并協(xié)助原技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的讓與人與甲方辦理合同變更事項(xiàng)。

第四條為保證甲方申請(qǐng)專(zhuān)利，乙方應(yīng)向甲方提交以下技術(shù)資料：

1._________

2._________

3._________

第五條乙方向甲方提交技術(shù)資料的時(shí)間、地點(diǎn)、方式如下;

1.提交時(shí)間：_________;

2.提交地點(diǎn)：_________;

3.提交方式：_________。

第六條乙方應(yīng)當(dāng)保證其專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)不侵犯任何第三人的合法權(quán)益。如發(fā)生第三人指控甲方侵權(quán)的，乙方應(yīng)當(dāng)_________。

第七條甲方向乙方支付該發(fā)明創(chuàng)造專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)的價(jià)款及支付方式如下：

1.專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為：_________;

2.專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款由甲方_________(一次、分期或提成)支付乙方。

具體支付方式和時(shí)間如下：

支付方式：_________

支付時(shí)間：_________

乙方開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、地址和賬號(hào)為：

開(kāi)戶(hù)銀行：_________

地址：_________

賬號(hào)：_________

3.雙方確定，甲方以實(shí)施研究開(kāi)發(fā)成果所產(chǎn)生的利益提成支付乙方的研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬的，乙方有權(quán)以_________方式查閱甲方有關(guān)的會(huì)計(jì)賬目。

第八條雙方確定，本合同生效后，甲方專(zhuān)利申請(qǐng)被專(zhuān)利行政部門(mén)駁回的，乙方不退還已收取的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用;尚未收取的，按以下方式處理：_________。

雙方對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)被駁回的特別約定如下：_________

第九條雙方確定：

1.本合同生效后，甲方取得專(zhuān)利權(quán)的，乙方應(yīng)按以下約定實(shí)施或使用該發(fā)明創(chuàng)造：_________

2.本合同生效后，該項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)趯?zhuān)利公開(kāi)前被駁回的，雙方按以下約定實(shí)施或使用該發(fā)明創(chuàng)造：_________

第十條雙方確定因履行本合同應(yīng)遵守的保密義務(wù)如下：

甲方：

1.保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息)：_________

2.涉密人員范圍：_________

3.保密期限：_________

4.泄密責(zé)任：_________

乙方：

1.保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息)：_________

2.涉密人員范圍：_________

3.保密期限：_________

4.泄密責(zé)任：_________

第十一條本合同簽署后，由_________方負(fù)責(zé)在_________日內(nèi)辦理專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記事宜。

第十二條雙方確定：

1.甲方有權(quán)利用乙方交付專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)所涉及的發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行后續(xù)改進(jìn)，由此產(chǎn)生的具有實(shí)質(zhì)性或創(chuàng)造性技術(shù)進(jìn)步特征的新的技術(shù)成果，歸_________(甲方、雙方)方所有。具體相關(guān)利益的分配辦法如下：_________

2.乙方有權(quán)在已交付甲方專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)后對(duì)此發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行后續(xù)改進(jìn)，由此產(chǎn)生的具有實(shí)質(zhì)性或創(chuàng)造性技術(shù)進(jìn)步特征的新的技術(shù)成果，歸_________(乙方、雙方)方所有。具體相關(guān)利益的分配辦法如下：_________

第十三條雙方確定，按以下約定承擔(dān)各自的違約責(zé)任：

1._________方違反本合同第_________條約定，應(yīng)當(dāng)_________(支付違約金或損失賠償額的計(jì)算方法)。

2._________方違反本合同第_________條約定，應(yīng)當(dāng)_________(支付違約金或損失賠償額的計(jì)算方法)。

第十四條雙方確定，在本合同有效期內(nèi)，甲方指定_________為甲方項(xiàng)目聯(lián)系人，乙方指定_________為乙方項(xiàng)目聯(lián)系人。項(xiàng)目聯(lián)系人承擔(dān)以下責(zé)任：

____________________________________________。

一方變更項(xiàng)目聯(lián)系人的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知另一方。未及時(shí)通知并影響本合同履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十五條雙方確定，出現(xiàn)下列情形，致使本合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.因發(fā)生不可抗力;

2._________;

3._________。

第十六條不可抗力

1.甲、乙雙方同意，在本合同有效期內(nèi)，不可抗力的范圍是:由于地震、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)或其他不能預(yù)見(jiàn)，并且對(duì)其發(fā)生的后果人力不能預(yù)防、避免和克服的不可抗力事件。

2.遇有上述不可抗力的一方，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知另一方，并在一個(gè)月內(nèi)提供不可抗力的情況及本合同不能履行、部分不能履行，或者需要延期履行的有效證明文件，此項(xiàng)證明文件應(yīng)由不可抗力發(fā)生地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)出具，按不可抗力事件對(duì)履行本合同的影響程度，雙方協(xié)商決定是否解除本合同、部分免除履行或?qū)Ρ竞贤M(jìn)行修改。

第十七條雙方因履行本合同而發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不成的，確定按以下第_________種方式處理：

1.提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

第十八條雙方確定：本合同及相關(guān)附件中所涉及的有關(guān)名詞和技術(shù)術(shù)語(yǔ)，其定義和解釋如下：

1.技術(shù)資料：系指與制造和維修合同產(chǎn)品有關(guān)的工程、制造及原始資料，包括與制造設(shè)備、工具和裝置有關(guān)的圖紙、藍(lán)本、設(shè)計(jì)圖表、材料規(guī)格、照片、影印資料和一般資料、設(shè)計(jì)及其說(shuō)明書(shū)等。但上述資料僅限于乙方擁有的資料和甲方用于本合同業(yè)務(wù)活動(dòng)的資料;

2.合同生效日：系指本合同雙方管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)權(quán)力機(jī)關(guān)中最后一方批準(zhǔn)合同的日期。

第十九條與履行本合同有關(guān)的下列技術(shù)文件，經(jīng)雙方以_________方式確認(rèn)后，為本合同的組成部分：

1.技術(shù)背景資料;

2.可行性論證報(bào)告

3.技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告

4.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

5.原始設(shè)計(jì)和工藝文件

6.其他

第二十條雙方約定本合同其他相關(guān)事項(xiàng)為：_________

第二十一條本合同一式_________份，具有同等法律效力。

第二十二條本合同自專(zhuān)利行政部門(mén)登記之日起生效。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

印花稅票粘貼處：_________

附件

(以下由技術(shù)合同登記機(jī)構(gòu)填寫(xiě))

合同登記編號(hào)：_________

1.申請(qǐng)登記人：_________

2.登記材料：_________

3.合同類(lèi)型：_________

4.合同交易額：_________

5.技術(shù)交易額：_________

技術(shù)合同登記機(jī)構(gòu)：_________(蓋章)

經(jīng)辦人：_________(簽字)

第9篇 購(gòu)房權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同書(shū)

甲方(轉(zhuǎn)讓方)，性別，年齡歲，民族，文化，身份證號(hào)碼，電話(huà)，住址.

乙方(受讓方)，性別，年齡歲，民族，文化，身份證號(hào)碼，電話(huà)，住址.

鑒于：

1、甲方享有××××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司開(kāi)發(fā)的××項(xiàng)目一套商品房的購(gòu)買(mǎi)權(quán)，并已交納部分購(gòu)房款(訂金)

2、甲方?jīng)Q定將購(gòu)買(mǎi)該套商品房的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方愿意受讓購(gòu)買(mǎi)該套商品房的權(quán)利。

為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方就乙方受讓甲方購(gòu)買(mǎi)該套商品房權(quán)利的有關(guān)事宜，經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，根據(jù)我國(guó)合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特簽訂本協(xié)議。

一、甲方將其購(gòu)買(mǎi)該套商品房的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方，甲乙雙方均同意乙方以甲方名義或以乙方自已的名義購(gòu)買(mǎi)該套商品房。

二、該套商品房購(gòu)房權(quán)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)為萬(wàn)仟佰拾元整(￥元)，該款項(xiàng)包含甲方已支付的購(gòu)房款、訂金、定金、利息、可得利益等。該轉(zhuǎn)讓費(fèi)于本協(xié)議簽訂后日內(nèi)一次性支付給甲方，甲方收到該轉(zhuǎn)讓費(fèi)后，應(yīng)向乙方出具《收據(jù)》。

三、甲方收到乙方的轉(zhuǎn)讓費(fèi)后，甲方就購(gòu)買(mǎi)該套商品房所享有的相關(guān)權(quán)利全部歸乙方享有。

四、本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)主動(dòng)到公司辦理該套商品房買(mǎi)方主體變更的相關(guān)備案手續(xù)，《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》由乙方直接與房開(kāi)公司簽訂。

五、因種種原因，如果房開(kāi)公司只同意以甲方名義簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》并辦理各種購(gòu)房手續(xù)的，則以甲方名義簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》并辦理購(gòu)房的各種手續(xù)，甲方應(yīng)予以配合。所發(fā)生的所有費(fèi)用(包括購(gòu)房款及相關(guān)稅費(fèi)等)全部由乙方承擔(dān)，房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和處分的權(quán)利，甲方無(wú)權(quán)處分該套商品房。

六、若以甲方名義購(gòu)買(mǎi)該套商品房的，甲方不得將該套商品房轉(zhuǎn)賣(mài)、贈(zèng)與、抵押或出租，否則，甲方應(yīng)賠償乙方的全部損失，并應(yīng)向乙方承擔(dān)壹拾萬(wàn)元違約金。當(dāng)房屋可以辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí)，甲方均無(wú)條件配合過(guò)戶(hù)。若甲方故意不配合辦理相關(guān)手續(xù)的，甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)伍萬(wàn)元違約金，并賠償乙方的全部損失。

七、本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方均不得返悔。若乙方返悔，則乙方所交轉(zhuǎn)讓費(fèi)不予返還;若甲方返悔，則甲方應(yīng)雙倍返還乙方所付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，并應(yīng)按房屋評(píng)估價(jià)賠償乙方的全部損失。

八、甲方應(yīng)根據(jù)乙方的要求積極配合辦理購(gòu)房、驗(yàn)收、過(guò)戶(hù)等相關(guān)手續(xù)，甲方因此而發(fā)生的誤工費(fèi)、交通費(fèi)等由乙方承擔(dān)。

九、本協(xié)議所稱(chēng)“全部損失”，包括預(yù)期利益損失和律師費(fèi)。

十、其他

1、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

2、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

3、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：乙方：

簽訂地點(diǎn)：××省××市

第10篇 商品房購(gòu)買(mǎi)權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同書(shū)

甲方，性別，年齡歲，民族，文化，身份證號(hào)碼，電話(huà)，住址.

乙方，性別，年齡歲，民族，文化，身份證號(hào)碼，電話(huà)，住址.

鑒于：

1、甲方享有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目一套商品房的購(gòu)買(mǎi)權(quán)，并已交納部分購(gòu)房款

2、甲方?jīng)Q定將購(gòu)買(mǎi)該套商品房的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方愿意受讓購(gòu)買(mǎi)該套商品房的權(quán)利。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方就乙方受讓甲方購(gòu)買(mǎi)該套商品房權(quán)利的有關(guān)事宜，經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，根據(jù)我國(guó)民法典及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特簽訂本協(xié)議。

一、甲方將其購(gòu)買(mǎi)該套商品房的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方，甲乙雙方均同意乙方以甲方名義或以乙方自已的名義購(gòu)買(mǎi)該套商品房。

二、該套商品房購(gòu)房權(quán)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)為萬(wàn)仟佰拾元整，該款項(xiàng)包含甲方已支付的購(gòu)房款、訂金、定金、利息、可得利益等。該轉(zhuǎn)讓費(fèi)于本協(xié)議簽訂后日內(nèi)一次性支付給甲方，甲方收到該轉(zhuǎn)讓費(fèi)后，應(yīng)向乙方出具《收據(jù)》。

三、甲方收到乙方的轉(zhuǎn)讓費(fèi)后，甲方就購(gòu)買(mǎi)該套商品房所享有的相關(guān)權(quán)利全部歸乙方享有。

四、本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)主動(dòng)到公司辦理該套商品房買(mǎi)方主體變更的相關(guān)備案手續(xù)，《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》由乙方直接與房開(kāi)公司簽訂。

五、因種種原因，如果房開(kāi)公司只同意以甲方名義簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》并辦理各種購(gòu)房手續(xù)的，則以甲方名義簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》并辦理購(gòu)房的各種手續(xù)，甲方應(yīng)予以配合。所發(fā)生的所有費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)，房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和處分的權(quán)利，甲方無(wú)權(quán)處分該套商品房。

六、若以甲方名義購(gòu)買(mǎi)該套商品房的，甲方不得將該套商品房轉(zhuǎn)賣(mài)、贈(zèng)與、抵押或出租，否則，甲方應(yīng)賠償乙方的全部損失，并應(yīng)向乙方承擔(dān)壹拾萬(wàn)元違約金。當(dāng)房屋可以辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí)，甲方均無(wú)條件配合過(guò)戶(hù)。若甲方故意不配合辦理相關(guān)手續(xù)的，甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)伍萬(wàn)元違約金，并賠償乙方的全部損失。

七、本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方均不得返悔。若乙方返悔，則乙方所交轉(zhuǎn)讓費(fèi)不予返還若甲方返悔，則甲方應(yīng)雙倍返還乙方所付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，并應(yīng)按房屋評(píng)估價(jià)賠償乙方的全部損失。

八、甲方應(yīng)根據(jù)乙方的要求積極配合辦理購(gòu)房、驗(yàn)收、過(guò)戶(hù)等相關(guān)手續(xù)，甲方因此而發(fā)生的誤工費(fèi)、交通費(fèi)等由乙方承擔(dān)。

九、本協(xié)議所稱(chēng)“全部損失”，包括預(yù)期利益損失和律師費(fèi)。

十、其他

1、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

2、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

3、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

簽訂地點(diǎn)：省市

第11篇 知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同

知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓合同范本

專(zhuān)利名稱(chēng)：___________________

被許可方：___________________

許可方：________________

專(zhuān)利號(hào)：________________

鑒于轉(zhuǎn)讓方_____________擁有_____________專(zhuān)利，本專(zhuān)利為非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，其專(zhuān)利號(hào)為_(kāi)_______________，申請(qǐng)日為_(kāi)____________年_____________月_____________日，公告日為_(kāi)____________年_____________月_____________日。鑒于受讓方_____________對(duì)上述專(zhuān)利有所了解，希望全國(guó)獨(dú)家買(mǎi)斷獲得本專(zhuān)利權(quán)。鑒于轉(zhuǎn)讓方同意將其擁有的專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。雙方一致同意簽訂本合同。

第一條名詞和術(shù)語(yǔ)

1.1專(zhuān)利--指轉(zhuǎn)讓方許可受讓方實(shí)施的由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的實(shí)用新型專(zhuān)利，專(zhuān)利號(hào)：______________，發(fā)明創(chuàng)造名稱(chēng)：______________。

1.2合同產(chǎn)品--指受讓方使用本專(zhuān)利生產(chǎn)的符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)的系列產(chǎn)品，簡(jiǎn)稱(chēng)產(chǎn)品，其名稱(chēng)為：______________或________________或其他。

1.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)--指受讓方制定的系列產(chǎn)品中每種產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)，其規(guī)定或說(shuō)明的性能和功能指標(biāo)，必須至少能夠體現(xiàn)產(chǎn)品的實(shí)用價(jià)值。

1.4專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓--指轉(zhuǎn)讓方將本專(zhuān)利的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給受讓方(全國(guó)獨(dú)家買(mǎi)斷)，即受讓方擁有接收專(zhuān)利資料(《專(zhuān)利證書(shū)》等)原件，設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售合同產(chǎn)品，辦理專(zhuān)利著錄事項(xiàng)變更登記，將專(zhuān)利權(quán)再轉(zhuǎn)讓或再許可，以及在此技術(shù)基礎(chǔ)上申請(qǐng)新的專(zhuān)利等全部權(quán)利。

1.5試制期--指簽約日起至其后的叁拾日止。試制期內(nèi)，受讓方必須盡力設(shè)計(jì)、試制合同產(chǎn)品，并制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)。

1.6第三方--指自然人或其營(yíng)業(yè)執(zhí)照載明的法人或法人代表與合同雙方的自然人或其營(yíng)業(yè)執(zhí)照載明的法人或法人代表不同的單位或個(gè)人。

第二條轉(zhuǎn)讓方式和試制

2.1本合同是專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)收到受讓方的全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)為正式專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)志。自該日起，受讓方即永遠(yuǎn)擁有___________專(zhuān)利權(quán)，不再受試制期和資料各相關(guān)條款的約束;轉(zhuǎn)讓方亦不再過(guò)問(wèn)一切事項(xiàng)。

2.2試制期內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方收到了⑴首期付款和⑵該產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)及⑶本合同3.4款所列資料、照片，標(biāo)志試制成功，執(zhí)行本合同全部條款，受讓方才有權(quán)生產(chǎn)、銷(xiāo)售合同產(chǎn)品，在作廣告宣傳時(shí)和包裝文字中，可以使用專(zhuān)利產(chǎn)品字樣和專(zhuān)利權(quán)人的名字及專(zhuān)利號(hào)。

2.3試制期內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方收到了⑴企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)和⑵試制失敗不同產(chǎn)品照片貳張，標(biāo)志試制失敗，受讓方不支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，本合同終止，受讓方無(wú)權(quán)繼續(xù)試制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售合同產(chǎn)品。

2.4試制期內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方?jīng)]有收到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)或者沒(méi)有收到試制失敗不同產(chǎn)品照片貳張，標(biāo)志受讓方未盡力試制，受讓方須賠償轉(zhuǎn)讓方損失_____________元整，本合同終止，受讓方無(wú)權(quán)繼續(xù)試制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售合同產(chǎn)品。

第三條資料和資料交換

3.1專(zhuān)利資料：_________________國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：_________________《實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū)》，用以證明專(zhuān)利的合法性;國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：_________________《專(zhuān)利收費(fèi)收據(jù)》(最近期)，用以證明專(zhuān)利的有效性;國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：_________________《通知書(shū)》若干份;知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社：_________________《實(shí)用新型專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)》，包括說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)附圖、摘要、摘要附圖。

3.2參考資料：_________________知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社：_________________《實(shí)用新型專(zhuān)利公報(bào)》有關(guān)頁(yè)面;設(shè)計(jì)圖;_____________專(zhuān)利接到的獲獎(jiǎng)通知、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)若干份。

3.3資料交付：_________________轉(zhuǎn)讓方在簽約日后的貳個(gè)工作日內(nèi)，將上述全部資料以?huà)呙杓蛭臋n的格式集中于光盤(pán)中，以當(dāng)面交接或掛號(hào)郵寄的方式交給受讓方;光盤(pán)中還有其他供參考的內(nèi)容。轉(zhuǎn)讓方收到受讓方全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)后的貳個(gè)工作日內(nèi)，將專(zhuān)利資料原件以當(dāng)面交接或掛號(hào)郵寄的方式交給受讓方。

3.4受讓方生產(chǎn)、銷(xiāo)售合同產(chǎn)品之前，必須制定系列產(chǎn)品中每種產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū);必須有單個(gè)模特、雙個(gè)模特、單個(gè)真人、雙個(gè)真人使用合同產(chǎn)品的不同體位的數(shù)碼照片或彩色照片(不小于四寸)不少于_____________張(其中真人照片不少于_____________張)。每一版本的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)、照片、宣傳廣告和包裝資料，都須要及時(shí)郵寄給轉(zhuǎn)讓方。轉(zhuǎn)讓方可以將這些內(nèi)容在自己的網(wǎng)頁(yè)上發(fā)布及用于其他用途。

第四條轉(zhuǎn)讓費(fèi)和其他費(fèi)用

4.1本合同涉及的專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)(全國(guó)獨(dú)家買(mǎi)斷)為人民幣_(tái)____________元整，平均分貳次付清，在試制期內(nèi)且試制成功后首期付款50%;簽約日后的半年以?xún)?nèi)，末期付款50%。兩次付款都以轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)銀行進(jìn)帳為付款標(biāo)志。

4.2轉(zhuǎn)讓方負(fù)擔(dān)以下稅收和費(fèi)用：_________________掃描有關(guān)文件、編輯有關(guān)文檔、制作數(shù)據(jù)光盤(pán);專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅;正式轉(zhuǎn)讓以前的專(zhuān)利維持年費(fèi)。

4.3受讓方負(fù)擔(dān)以下稅收和費(fèi)用：_________________辦理簽約手續(xù);專(zhuān)利著錄事項(xiàng)變更登記;轉(zhuǎn)讓后的專(zhuān)利維持年費(fèi);設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、宣傳、銷(xiāo)售合同產(chǎn)品。

4.4受讓方如果指定在_____________以外的地點(diǎn)簽約，轉(zhuǎn)讓方到達(dá)簽約地點(diǎn)時(shí)，受讓方先行按實(shí)報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)讓方的車(chē)船交通費(fèi)(單程，指火車(chē)票、汽車(chē)票、船票，不含飛機(jī)票、公交車(chē)票、出租車(chē)票，無(wú)旅差及其他補(bǔ)貼)。

第五條違約及賠償

5.1在簽約日后的半年內(nèi)只有首期付款、沒(méi)有末期付款，不論是否銷(xiāo)售及其他原因，則視為受讓方自愿放棄專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑶彝鈱⒁迅兜馁M(fèi)用作為本專(zhuān)利實(shí)施的普通許可費(fèi)，即受讓方只擁有普通許可的本專(zhuān)利實(shí)施權(quán);轉(zhuǎn)讓方不再向受讓方交付資料，也不再催付或退回轉(zhuǎn)讓費(fèi)，且繼續(xù)享有專(zhuān)利權(quán)，可以將專(zhuān)利實(shí)施權(quán)許可或轉(zhuǎn)讓第三方使用。

5.2在正式轉(zhuǎn)讓之前，受讓方以任何方式(轉(zhuǎn)包、加工等)將本專(zhuān)利許可第三方使用，必須按每許可一個(gè)單位或個(gè)人，在壹個(gè)月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金_____________元整，轉(zhuǎn)讓方承認(rèn)第三方擁有本專(zhuān)利普通許可實(shí)施權(quán)。

5.3轉(zhuǎn)讓方未及時(shí)交付資料或者在在首期付款后的半年內(nèi)將本專(zhuān)利許可第三方使用或繼續(xù)簽訂加工合同，轉(zhuǎn)讓方必須加倍返還已付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，受讓方享有專(zhuān)利普通許可實(shí)施權(quán)。

5.4雙方在履行合同中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)按本合同條款，友好協(xié)商，自行解決。雙方不能協(xié)商解決爭(zhēng)議的，提請(qǐng)_____________知識(shí)產(chǎn)權(quán)局調(diào)處。對(duì)調(diào)處決定不服或知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不予調(diào)處的，向人民法院起訴。

第六條侵權(quán)和專(zhuān)利失效

6.1轉(zhuǎn)讓方保證是本專(zhuān)利的合法持有者及正式轉(zhuǎn)讓前的有效性，并且有權(quán)向受讓方轉(zhuǎn)讓。如有第三方指控受讓方實(shí)施的專(zhuān)利侵權(quán)，則由轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此引起的一切法律和經(jīng)濟(jì)上的責(zé)任。

6.2在正式轉(zhuǎn)讓前，發(fā)現(xiàn)第三方侵犯本專(zhuān)利權(quán)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，以受讓方為主，雙方分別與侵權(quán)方進(jìn)行交涉;或者以受讓方為主，雙方共同向?qū)＠芾頇C(jī)關(guān)提出維權(quán)請(qǐng)求或向人民法院提起維權(quán)訴訟。在正式轉(zhuǎn)讓后，此類(lèi)侵權(quán)，由受讓方交涉或起訴。

6.3根據(jù)專(zhuān)利法第五十條，在本合同簽約后，如果本專(zhuān)利被撤銷(xiāo)或被宣告無(wú)效，則本合同自然終止，轉(zhuǎn)讓方不返還轉(zhuǎn)讓費(fèi)，受讓方不繼續(xù)支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，也不返還資料。

6.4第三方向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出請(qǐng)求撤銷(xiāo)專(zhuān)利權(quán)或請(qǐng)求專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)對(duì)本專(zhuān)利權(quán)宣告無(wú)效，由受讓方負(fù)責(zé)答辯，并支付由此發(fā)生的應(yīng)訴或訴訟費(fèi)用。

第七條合同生效及其他

7.1為保證雙方能及時(shí)交換意見(jiàn)，約定以電子郵件作為商議合同條款交換意見(jiàn)的方式。收到對(duì)方合同草案或意見(jiàn)，必須在五個(gè)工作日以?xún)?nèi)，確定或修改，并發(fā)電子郵件給對(duì)方。過(guò)期答復(fù)，則本合同條款可以提出重新商議。

7.2本合同自簽約日起生效。在合同執(zhí)行中，對(duì)其條款的任何變更、修改和增減，都須經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽署書(shū)面文件，作為合同的組成部分，與合同具有同等效力。

7.3發(fā)生法定不可抗力事件(如火災(zāi)，水災(zāi)，地震，戰(zhàn)爭(zhēng)等)時(shí)，受讓方以有效證明及時(shí)通知轉(zhuǎn)讓方，本合同終止執(zhí)行，已發(fā)生的費(fèi)用不再退還或結(jié)算。

7.4本合同用中文打印，一式六份，轉(zhuǎn)讓方、受讓方、合同簽訂地的公證處、合同簽訂地的技術(shù)合同登記機(jī)關(guān)及雙方所在地的專(zhuān)利管理部門(mén)各存一份。本合同及以后雙方的重要來(lái)往函件不論寄或發(fā)(掛號(hào)郵寄件、電子郵件發(fā)的掃描件、傳真件)，以中文打印并簽字蓋章為有效。

轉(zhuǎn)讓方(蓋章)：_________________

法人代表(簽字)：_____________

_____________年_______________月__________日

受讓方(蓋章)：_________________

法人代表(簽字)：_____________

_____________年_______________月__________日

中介方(蓋章)：_________________

法人代表(簽字)：_____________

第12篇 個(gè)人購(gòu)房權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同書(shū)

甲方：__，

乙方：__，

__年，甲方與買(mǎi)賣(mài)合同，合同編號(hào)。根據(jù)購(gòu)房合同約定，__年月日，甲方向有限公司交付了房款，青島有限公司于_年向甲方交付了房屋。房屋座落于室。該房屋性質(zhì)為公寓。

經(jīng)協(xié)商，各方達(dá)成如下協(xié)議：

一、本協(xié)議簽訂之日起，甲方將該房屋交付給乙方，并繳清上述房屋的水、電、暖及物業(yè)服務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。購(gòu)房合同中甲方的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方;乙方享有該房屋的占有、使用、出租、轉(zhuǎn)讓、受益等權(quán)利。

二、甲方于簽訂本協(xié)議之日起10日內(nèi)將購(gòu)房合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓事宜通知有限公司。

三、乙方有權(quán)依據(jù)甲方與有限公司所簽訂的購(gòu)房合同，到有關(guān)部門(mén)辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記等相關(guān)手續(xù)，甲方須無(wú)條件協(xié)助乙方。

四、合同轉(zhuǎn)讓價(jià)格：總價(jià)人民幣大寫(xiě)萬(wàn)元整，乙方于本協(xié)議簽訂之日交付定金元，交付合同轉(zhuǎn)讓款元。

五、甲方保證該房屋及購(gòu)房合同無(wú)其他爭(zhēng)議。因甲方的原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法履行時(shí)，甲方應(yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)雙倍賠償乙方房屋價(jià)款的損失。雙方履行協(xié)議后，如遇政府規(guī)劃搬遷、拆遷等情況補(bǔ)償歸乙方所有。

六、各方一致同意將本協(xié)議涉案糾紛提請(qǐng)青島仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則仲裁。被申請(qǐng)人自愿放棄答辯，各方自愿放棄組庭期限。各方當(dāng)事人共同約定本案適用簡(jiǎn)易程序，仲裁庭由一名仲裁員組成并共同選定為仲裁員，各方一致請(qǐng)求仲裁不開(kāi)庭審理，由仲裁庭根據(jù)本協(xié)議制作裁決書(shū)，在裁決書(shū)中不載明爭(zhēng)議事實(shí)與裁決理由，只載明仲裁請(qǐng)求、協(xié)議書(shū)內(nèi)容和裁決結(jié)果。本案仲裁費(fèi)由乙方承擔(dān)。

甲方：乙方：

見(jiàn)證人：

第13篇 轉(zhuǎn)讓合同:試論知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度

問(wèn)題的提起：被譽(yù)為中國(guó)首例信息侵權(quán)案的中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社訴中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所侵犯信息著作權(quán)糾紛案，已經(jīng)北京市海淀區(qū)人民法院在被告缺席的情況下，作出一審判決。法院判定被告中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社發(fā)布的新華社信息構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。法院認(rèn)定，新華社國(guó)內(nèi)外記者所采寫(xiě)、編輯和分析加工整理的信息屬于著作權(quán)的保護(hù)范圍，原告系新華社所屬的經(jīng)濟(jì)信息事業(yè)經(jīng)營(yíng)單位，被新華社授權(quán)經(jīng)營(yíng)其國(guó)內(nèi)外記者采編的經(jīng)濟(jì)信息。被告內(nèi)部不具有獨(dú)立法人資格的職能部門(mén)“科技成果推廣中心”在其信息服務(wù)網(wǎng)站頁(yè)面上提供的部分經(jīng)貿(mào)信息(數(shù)據(jù))系新華社版權(quán)所有的信息，侵犯了原告的著作權(quán)。被告對(duì)原告所述事實(shí)供認(rèn)不諱，但表示，其所屬信息服務(wù)網(wǎng)站上提供的新華社信息，是從北京鴻訊信息咨詢(xún)公司購(gòu)得，在其采購(gòu)協(xié)議書(shū)中，鴻訊公司稱(chēng)擁有其所提供信息的版權(quán)，鴻訊公司轉(zhuǎn)買(mǎi)新華社信息與被告無(wú)關(guān)，因此原告應(yīng)當(dāng)起訴鴻訊公司，其不應(yīng)任何法律責(zé)任。

筆者認(rèn)為，一審法院作出此判決應(yīng)基于兩個(gè)理由：一是原告為合法權(quán)利人，二是受讓人在購(gòu)買(mǎi)該知識(shí)產(chǎn)權(quán)是沒(méi)有盡到合理審查的義務(wù)。不過(guò)令我們深思的是，如何確定受讓人承擔(dān)責(zé)任的歸責(zé)原則，如何認(rèn)定受讓人是否盡到合理審查的義務(wù)。在沒(méi)有查清相關(guān)基本事實(shí)之前，一審法院作出這樣的判決將會(huì)引起一系列的法律糾紛，相關(guān)當(dāng)事人將被迫陷于訟累。

首先，沒(méi)有出讓人鴻訊公司參與到本案審理中來(lái)，法院無(wú)法查清案件基本事實(shí)。對(duì)于原告提出的證明原告是該項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的證據(jù)，作為本案被告的受讓人自己是無(wú)法提供證據(jù)來(lái)反駁的。既然受讓人無(wú)法應(yīng)訴，所以干脆不應(yīng)訴。即使受讓人應(yīng)訴，其還得請(qǐng)出讓人協(xié)助提供證據(jù)，但是出讓人憑什么要幫助受讓人打官司呢

其次，法院判定受讓人敗訴后，如果受讓人的確是受了冤枉，為保護(hù)自己的合法權(quán)益，受讓人將被迫以這份生效的法律判決書(shū)和從原告獲取的證據(jù)作為其證據(jù)，以采購(gòu)協(xié)議書(shū)為依據(jù)起訴出讓人。由此，將導(dǎo)致第二個(gè)訴訟產(chǎn)生。不僅如此，該案件受理法院將不得不面對(duì)前一份法院判決書(shū)作出法律評(píng)判。如出讓人舉證證明其的確是合法的權(quán)利人，受讓人前一訴訟敗訴的原因在于其舉證不力，在這種情況下，受讓人不得不再次面臨敗訴。

第三.如受讓人在第二個(gè)案件中敗訴，說(shuō)明前一份判決是錯(cuò)誤的，或者講有新的證據(jù)證明前一份判決是錯(cuò)誤的。如果這種情況出現(xiàn)，受讓人是否還需要利用從出讓人處獲取的新證據(jù)，通過(guò)司法途徑(審判監(jiān)督程序或者其他)來(lái)糾正前一份司法判決呢

顯然，出現(xiàn)這樣滑稽現(xiàn)象的原因不僅在于當(dāng)事人在訴訟程序上應(yīng)對(duì)不力，本質(zhì)原因是我國(guó)缺乏相關(guān)法律制度和相關(guān)訴訟程序的法律規(guī)定。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易的發(fā)展，相關(guān)糾紛出現(xiàn)的機(jī)率大大增加，如不從法律層面上解決問(wèn)題，會(huì)增加從事網(wǎng)絡(luò)交易的成本和風(fēng)險(xiǎn)，筆者認(rèn)為，我國(guó)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)和健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易的相關(guān)立法，以減少交易的成本和保證交易的安全。而在實(shí)體法或在程序法上確立權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

不僅上述著作權(quán)許可使用合同，其他有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易的合同如著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，專(zhuān)利實(shí)施許可合同、專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同等技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的當(dāng)事人均可能面臨相同的法律地位。即某一受讓人因知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可合同取得了某項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，受讓人卻遭遇到其他權(quán)利人的侵權(quán)訴訟，在這種情況下，受讓人應(yīng)如何應(yīng)對(duì)，法律又如何確定案件相關(guān)方的法律地位和法律責(zé)任。

一.在法律上設(shè)立權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度的必要性。

由于我國(guó)沒(méi)有從實(shí)體法和程序法上確立權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度，使得相關(guān)案件在訴訟時(shí)無(wú)法可依，特別是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的受讓人將被迫陷入無(wú)所適從的尷尬境地。以本案為例，原告以該項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人身份起訴該被告(從出讓人處受讓該知識(shí)產(chǎn)權(quán))侵權(quán)，受讓人以其與出讓人之間的采購(gòu)協(xié)議作為抗辯。如果說(shuō)，原告的起訴是依法有據(jù)的，那么從道理上講被告的抗辯理由也是合理的。由于被告的抗辯不直接針對(duì)原告的證據(jù)，根據(jù)合同只能約束合同當(dāng)事人，不得對(duì)抗合同以外的人這一合同法基本原則。法院有權(quán)判定被告敗訴，并承擔(dān)侵權(quán)的民事法律責(zé)任。為維護(hù)自己的合法權(quán)益，被告只得依據(jù)采購(gòu)協(xié)議再去起訴出讓人，這時(shí)候，出讓人可能會(huì)拿出一系列的證據(jù)證明其是合法的權(quán)利人，受讓人可能再次敗訴。面臨這樣的法律地位，受讓人怎么辦是咽下該苦果，還是把訴訟進(jìn)行到底

一審法院作出上述判決，從法律層面上增加了受讓人在受讓某項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)進(jìn)行審查的責(zé)任。為了避免類(lèi)似事件發(fā)生，其他商家在準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)某項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，不得不把工作作在前頭。受讓方必須要求出讓方提供其為合法權(quán)利人的證明文件，還得進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，以查明真正的權(quán)利人。不僅如此，從某種層面上講，受讓人即便是盡了合理審查的義務(wù)，還是無(wú)法辯明真正的權(quán)利人，只要受讓人受讓的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯了其他權(quán)利人的合法權(quán)益，法律就推定受讓人沒(méi)有盡到合理審查的義務(wù)。這樣的法律規(guī)定實(shí)際是缺乏操作性，而且可能增加社會(huì)矛盾的產(chǎn)生。相關(guān)交易的成本因此將大大增加，這顯然對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展不利。

同時(shí)國(guó)際上關(guān)于涉外買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)法律、公約均規(guī)定了所有權(quán)擔(dān)保制度、瑕疵擔(dān)保制度，因此，我國(guó)當(dāng)事人應(yīng)培養(yǎng)瑕疵擔(dān)保制度的意識(shí)，并形成相關(guān)案件的訴訟模式，這有助于避免訟累，促進(jìn)市場(chǎng)交易健康發(fā)展。

二.在現(xiàn)時(shí)法律制度下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的受讓人應(yīng)在合同中確立瑕疵擔(dān)保條款。

為了盡可能避免出現(xiàn)上述尷尬境地，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的受讓人應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)利用合同保護(hù)自己的合法權(quán)益，同時(shí)在面臨相關(guān)訴訟時(shí)應(yīng)積極合理使用法律武器。當(dāng)事人在合同之中確立權(quán)利瑕疵擔(dān)保條款，通過(guò)合同條款來(lái)保障自己的合法權(quán)益。首先在與出讓方簽訂的合同中制訂權(quán)利瑕疵擔(dān)保條款，該條款應(yīng)包括三個(gè)層次的內(nèi)容：(1)出讓方，一旦受讓方遭遇其他權(quán)利人的侵權(quán)訴訟，出讓方應(yīng)當(dāng)有義務(wù)，以第三人的身份參與訴訟;(2)如果法院最終不同意追加第三人，受讓人應(yīng)當(dāng)要求其出讓人以其名義參加訴訟;(3)一旦法院判決受讓方侵權(quán)，出讓方應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)對(duì)受讓方的違約責(zé)任。其次，一旦碰到侵權(quán)訴訟，受讓人應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)訴，并盡可能要求法院追加出讓人為共同被告或第三人。如果法院最終不同意追加，受讓人應(yīng)當(dāng)要求其出讓人以其名義參加訴訟。對(duì)法院而言，如果碰到類(lèi)似案件，法院應(yīng)當(dāng)主動(dòng)追加知識(shí)產(chǎn)權(quán)的出讓方作為案件的共同被告(或第三人)參加訴訟，以查明事實(shí)。一旦事實(shí)清楚，法院可直接判決由出讓人直接承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

三.確立知識(shí)產(chǎn)權(quán)瑕疵擔(dān)保制度的可行性。

我國(guó)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同的法律如合同法、著作權(quán)法和專(zhuān)利法等均未確立瑕疵擔(dān)保制度。相反，一些涉外合同均規(guī)定了所有權(quán)擔(dān)保制度或瑕疵擔(dān)保制度，如《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷(xiāo)售合同公約》。該公約中就有關(guān)于涉外買(mǎi)賣(mài)合同中瑕疵擔(dān)保的法律規(guī)定。該公約第42條規(guī)定，賣(mài)方所交付的貨物，必須是第三方不能根據(jù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)或者其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)主張任何權(quán)利或要求的貨物，除非買(mǎi)方在訂立合同時(shí)已知道或不可能不知道此項(xiàng)權(quán)利或要求。

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展以及中國(guó)加入wto以后，我國(guó)當(dāng)事人參與涉外貿(mào)易數(shù)量的大量增加，不可避免出現(xiàn)了無(wú)權(quán)人處分相關(guān)權(quán)利的想象。在有形動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓活動(dòng)中，我國(guó)的相關(guān)法律確立了善意取得制度。新的物權(quán)法草案擴(kuò)大了善意取得標(biāo)的物的范圍，放寬了善意取得的限制條件。這些最新法的立法思想的反映了社會(huì)交易活動(dòng)日益頻繁對(duì)法律的需求，通過(guò)預(yù)先設(shè)置是非判斷的標(biāo)準(zhǔn)和解決糾紛的法律程序，以降低交易風(fēng)險(xiǎn)和交易成本。針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易的日益頻繁，筆者建議相關(guān)法律應(yīng)明文規(guī)定權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度。在相關(guān)法律出臺(tái)之前，法院可采取民事訴訟程序上的創(chuàng)造性設(shè)計(jì)，以盡快查清案件相關(guān)事實(shí)，避免訴累，同時(shí)可保證法院審判工作的嚴(yán)肅性。

第14篇 建設(shè)工程施工合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓

發(fā)包人(全稱(chēng))：_________________

承包人(全稱(chēng))：_________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就_________________工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程名稱(chēng)：_________________

2.工程地點(diǎn)：_________________

3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_________________

4.資金來(lái)源：_________________

5.工程內(nèi)容：_________________

群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。

6.工程承包范圍：_________________。

二、合同工期

計(jì)劃開(kāi)工日期：_________________年_________________月_________________日。

計(jì)劃竣工日期：_________________年_________________月_________________日。

工期總?cè)諝v天數(shù)：_________________天。

工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量符合_________________標(biāo)準(zhǔn)。

四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式

1.簽約合同價(jià)為：_________________

人民幣(大寫(xiě))(￥元);其中：_________________

(1)安全文明施工費(fèi)：_________________

人民幣(大寫(xiě))(￥元);(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：_________________

人民幣(大寫(xiě))(￥元);(3)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額：_________________

人民幣(大寫(xiě))(￥元);(4)暫列金額：_________________

人民幣(大寫(xiě))(￥元)。

2.合同價(jià)格形式：_________________

五、項(xiàng)目經(jīng)理

承包人項(xiàng)目經(jīng)理：_________________

六、合同文件構(gòu)成

本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

(1)中標(biāo)通知書(shū)(如果有);

(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);

(3)專(zhuān)用合同條款及其附件;

(4)通用合同條款;

(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;

(6)圖紙;

(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書(shū);

(8)其他合同文件。

在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類(lèi)內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專(zhuān)用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。

七、承諾

1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。

3.發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容相背離的協(xié)議。

八、詞語(yǔ)含義

本協(xié)議書(shū)中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時(shí)間

本合同于年月日簽訂。

十、簽訂地點(diǎn)

本合同在簽訂。

十一、補(bǔ)充協(xié)議

合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份數(shù)

本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。

發(fā)包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)

法定代表人或其委托代理人：_________________法定代表人或其委托代理人：_________________

組織機(jī)構(gòu)代碼：_________________組織機(jī)構(gòu)代碼：_________________

地址：_________________地址：_________________

郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

電話(huà)：_________________電話(huà)：_________________

傳真：_________________傳真：_________________

電子信箱：_________________電子信箱：_________________

開(kāi)戶(hù)銀行：_________________開(kāi)戶(hù)銀行：_________________

第15篇 工程合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

甲方:_________________

乙方:_________________

丙方:_________________

甲、乙雙方于年月日簽訂了《建設(shè)工程施工合同》,約定甲方將位于鄉(xiāng)的“示范基地工程”發(fā)包給乙方施工。現(xiàn)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就甲方將該《建設(shè)工程施工合同》中自己的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)由丙方享有和承擔(dān)事宜,訂立如下協(xié)議:

一、甲、乙、丙三方一致同意,自本協(xié)議簽訂之日起甲方在上述《建設(shè)工程施工合同》中所享有的權(quán)利全部轉(zhuǎn)歸丙方享有,義務(wù)全部轉(zhuǎn)由丙方承擔(dān)。

二、本協(xié)議簽訂之前乙方向甲方履行的合同義務(wù)視為乙方已向丙方履行,甲方向乙方履行的義務(wù)視為丙方已向乙方履行。

三、本協(xié)議簽訂后,乙丙兩方重新簽訂一份《建設(shè)工程施工合同》作為前述《建設(shè)工程施工合同》的替代。如新簽訂的合同與原甲乙兩方簽訂的前述《建設(shè)工程施工合同》不一致的,以新簽訂的《建設(shè)工程施工合同》為準(zhǔn)。

四、甲方與丙方關(guān)于合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)部條件,由該雙方自行協(xié)商解決,與乙方無(wú)關(guān)。在本協(xié)議合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓前,依照該《建設(shè)工程施工合同》甲、乙方之間若有未結(jié)清之權(quán)利義務(wù)的,由甲乙雙方自行結(jié)清,與丙方無(wú)關(guān)。

五、本協(xié)議一式叁份,甲、乙、丙各持一份,具有同等法律效力,均自本協(xié)議簽訂之日生效。

甲方:_________________乙方:_________________丙方:_________________

代表人:_________________代表人:_________________代表人:_________________

協(xié)議簽署日期:_________________年月日

第16篇 轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)

甲方：

乙方：

丙方：

甲方與乙方于______年____月____日簽訂關(guān)于____工程的《合作協(xié)議》，現(xiàn)因乙方無(wú)力履行該協(xié)議，經(jīng)甲乙丙三方就乙方概括轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)予丙方相關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

一、乙方將其在合同中的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓予丙方，甲方同意乙方之轉(zhuǎn)讓行為。

二、三方同意，本協(xié)議簽訂后，合同項(xiàng)下乙方的全部義務(wù)和權(quán)利均由丙方承繼，丙方作為合同主體繼續(xù)履行合同;乙方不再是合同主體，不再享有任何權(quán)利和承擔(dān)任何義務(wù)。

三、三方同意，本協(xié)議簽訂前乙方在履行《合作協(xié)議》中所引發(fā)的一切權(quán)利和義務(wù)均由丙方享有和承擔(dān)。

四、其他三方認(rèn)為需要明確的事項(xiàng)，如乙方已經(jīng)收取的款項(xiàng)是否應(yīng)向丙方轉(zhuǎn)移，工作的移交(包括文檔資料的移交)和確認(rèn)等等。

五、轉(zhuǎn)讓費(fèi)用：丙方應(yīng)于______年____月____日之前支付乙方____元，該費(fèi)用與甲方無(wú)關(guān)。

六、如因本協(xié)議的簽訂、履行發(fā)生爭(zhēng)議，首先由三方友好協(xié)商解

決，如無(wú)法達(dá)成一致，任何一方可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

七、本合同一式三份，自三方簽字蓋章之日起生效，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

丙方：

______年____月____日