- 目錄
第1篇 洛陽用電工程建設施工合同
2023洛陽用電工程建設施工甲方(建設單位)：_________
乙方(施工單位)：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電力建設工程施工合同范本》以及有關法律、法規(guī)等規(guī)定，為了維護供用電的公共安全，保障電力系統(tǒng)安全、經濟、可靠的供電，就洛陽陽光生態(tài)農業(yè)有限公司項目用電工程線路架設、變壓器安裝施工的相關事宜，雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，達成如下條款，供雙方信守。
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：___________________________。
二、工程承包方式及內容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程內容：該工程為交鑰匙工程。乙方負責為_________項目用電工程架設_________用電線路，主要包括架空線路、線桿、電纜(線)敷設、采購和安裝_________變壓器兩臺、低壓二合一配電柜二面等相關配套設施，并負責辦理相應的供用電手續(xù)，直至當地供電局檢測、驗收合格。滿足甲方農業(yè)生產和機井用電需求。(詳見工程造價預結算書所列項目)
三、工程工期
1、工程時間：_________年_________月_________日之前完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電。
2、如遇下列情況，工期相應順延。
(1)、由甲方原因使乙方延誤工期，經甲方現場代表同意后，工期順延。
(2)、由于氣候等不可抗拒因素造成的工期延遲。
(3)、由于政府安全部門及電力系統(tǒng)要求統(tǒng)一停產整頓時，乙方工期可以順延。
四、圖紙資料
1、甲方向乙方提出要求，乙方應向甲方提供圖紙資料，本合同締結后3日內，乙方向甲方提供線路施工圖兩套，其中施工現場圖1套。
2、甲方要求乙方嚴格按照建設工程施工合同執(zhí)行。
3、工程預算書壹份。
五、材料設備供應
材料、設備由乙方供應。供應方必須提供生產廠家設備說明書和產品合格證，如出現安全質量問題，由乙方承擔全部責任。
六、工程質量
1、本工程嚴格按照乙方設計并經甲方認可的要求進行。
2、乙方的施工符合國家電力行業(yè)設計、安裝標準。
3、工程質量：合格工程。
七、工程價款
以上兩臺_________變壓器及配電安裝工程包干總價為人民幣_________萬_________仟元整(小寫：_________元整)。含正規(guī)發(fā)票。
八、工程費用結算方式
1、付款方式：轉賬(合同簽定后3個工作日內付給乙方捌萬元整;完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電后付清余款)。
2、開戶銀行及帳號___________________________。
乙方：_________
開戶銀行：__________________
賬號：___________________________
九、甲方應承擔的主要工作及責任
1、該工程所涉及的青苗賠償費用。
2、積極協(xié)助乙方處理施工過程中發(fā)生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放場地。
4、完成施工現場場地障礙物的排除、清除，確保具備開工條件。
5、保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。施工現場滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
6、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期根據電力部門安全程序相關規(guī)定予以順延。
7、甲方駐工地代表：_________。
十、乙方承擔的主要工作及責任
1、按甲方要求進行規(guī)劃設計并提供設計圖紙兩套，并按甲方審核同意的施工圖紙進行施工。
2、所有施工人員必須具有相應的資質證書，亮證施工，并隨時接受甲方的檢查。
3、必須管理好施工材料、機械，若管理不善發(fā)生遺失、損壞，甲方均不承擔任何責任。
4、乙方必須按規(guī)程制度和合同規(guī)定安全、文明施工，自覺、積極地、無條件的接受甲方的監(jiān)督。乙方在施工中應按有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施，保證施工人員、設備、材料安全，并全面承擔由于安全措施不力造成的事故責任和因此造成的一切損失。
5、工程質量：本工程應符合《電氣裝置安裝工程_________及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范》(gb50173—92)相關要求，質量合格。
6、工程竣工驗收合格投運正常后5個工作日內，乙方向甲方辦理完畢移交手續(xù)并提供竣工資料及其它資料。
7、乙方對施工中的隱蔽工程應做好施工記錄。
8、乙方駐工地代表：__________________聯(lián)系電話：__________________
十一、工程變更
1、施工中，不得擅自變更工程設計。如需對原設計進行變更，其增減工程量的費用，由乙方自行承擔。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方應賠償乙方造成的損失，并給付已完成部分的工程費用。如因乙方原因造成工程中途停工，而給甲方造成的損失由乙方承擔。
十二、工程竣工驗收
1、竣工驗收標準：《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》、國家相關電氣標準規(guī)范、施工圖紙及說明，施工技術文件、施工設計要求及國家現行有關法律法規(guī)等。
2、本工程的質量保修期為：自工程竣工驗收合格之日起12個月。保修期內，如發(fā)生質量問題乙方負全責，同時乙方應在接到甲方通知后24小時內派人進行維修。否則，甲方委派他人進行維修的費用由乙方負責，并承擔因維修不及時給甲方造成的損失。
十三、其他
1、本工程嚴禁任何形式的轉包、分包，由此造成的損失全部由乙方承擔，且甲方有權單方終止合同。
2、本合同經雙方法定代表人或法定代表人授權代表簽字、單位蓋章后生效。合同的權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。
3、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，由合同簽訂地法院依法裁決。本合同簽訂地。
4、本合同一式六份，甲乙雙方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建設工程造價預(結)算書。
2、安裝圖。
3、線路施工圖。
甲方(蓋章)：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
乙方(蓋章)：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
第2篇 用電工程線路架設建設項目施工合同
2023用電工程線路架設建設項目的施工甲方(建設單位)：_________
乙方(施工單位)：_________
依照《中華人民共和國民法典》、《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電力建設工程施工合同范本》以及有關法律、法規(guī)等規(guī)定，為了維護供用電的公共安全，保障電力系統(tǒng)安全、經濟、可靠的供電，就公司項目用電工程線路架設、變壓器安裝施工的相關事宜，雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，達成如下條款，供雙方信守。
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：___________________________。
二、工程承包方式及內容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程內容：該工程為交鑰匙工程。乙方負責為_________項目用電工程架設_________用電線路，主要包括架空線路、線桿、電纜(線)敷設、采購和安裝_________變壓器兩臺、低壓二合一配電柜二面等相關配套設施，并負責辦理相應的供用電手續(xù)，直至當地供電局檢測、驗收合格。滿足甲方農業(yè)生產和機井用電需求。(詳見工程造價預結算書所列項目)
三、工程工期
1、工程時間：_________年_________月_________日之前完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電。
2、如遇下列情況，工期相應順延。
(1)、由甲方原因使乙方延誤工期，經甲方現場代表同意后，工期順延。
(2)、由于氣候等不可抗拒因素造成的工期延遲。
(3)、由于政府安全部門及電力系統(tǒng)要求統(tǒng)一停產整頓時，乙方工期可以順延。
四、圖紙資料
1、甲方向乙方提出要求，乙方應向甲方提供圖紙資料，本合同締結后3日內，乙方向甲方提供線路施工圖兩套，其中施工現場圖1套。
2、甲方要求乙方嚴格按照建設工程施工合同執(zhí)行。
3、工程預算書壹份。
五、材料設備供應
材料、設備由乙方供應。供應方必須提供生產廠家設備說明書和產品合格證，如出現安全質量問題，由乙方承擔全部責任。
六、工程質量
1、本工程嚴格按照乙方設計并經甲方認可的要求進行。
2、乙方的施工符合國家電力行業(yè)設計、安裝標準。
3、工程質量：合格工程。
七、工程價款
以上兩臺_________變壓器及配電安裝工程包干總價為人民幣_________萬_________仟元整(小寫：_________元整)。含正規(guī)發(fā)票。
八、工程費用結算方式
1、付款方式：轉賬(合同簽定后3個工作日內付給乙方捌萬元整;完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電后付清余款)。
2、開戶銀行及帳號___________________________。
乙方：_________
開戶銀行：__________________
賬號：___________________________
九、甲方應承擔的主要工作及責任
1、該工程所涉及的青苗賠償費用。
2、積極協(xié)助乙方處理施工過程中發(fā)生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放場地。
4、完成施工現場場地障礙物的排除、清除，確保具備開工條件。
5、保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。施工現場滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
6、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期根據電力部門安全程序相關規(guī)定予以順延。
7、甲方駐工地代表：_________。
十、乙方承擔的主要工作及責任
1、按甲方要求進行規(guī)劃設計并提供設計圖紙兩套，并按甲方審核同意的施工圖紙進行施工。
2、所有施工人員必須具有相應的資質證書，亮證施工，并隨時接受甲方的檢查。
3、必須管理好施工材料、機械，若管理不善發(fā)生遺失、損壞，甲方均不承擔任何責任。
4、乙方必須按規(guī)程制度和合同規(guī)定安全、文明施工，自覺、積極地、無條件的接受甲方的監(jiān)督。乙方在施工中應按有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施，保證施工人員、設備、材料安全，并全面承擔由于安全措施不力造成的事故責任和因此造成的一切損失。
5、工程質量：本工程應符合《電氣裝置安裝工程_________及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范》(gb50173—92)相關要求，質量合格。
6、工程竣工驗收合格投運正常后5個工作日內，乙方向甲方辦理完畢移交手續(xù)并提供竣工資料及其它資料。
7、乙方對施工中的隱蔽工程應做好施工記錄。
8、乙方駐工地代表：__________________聯(lián)系電話：__________________
十一、工程變更
1、施工中，不得擅自變更工程設計。如需對原設計進行變更，其增減工程量的費用，由乙方自行承擔。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方應賠償乙方造成的損失，并給付已完成部分的工程費用。如因乙方原因造成工程中途停工，而給甲方造成的損失由乙方承擔。
十二、工程竣工驗收
1、竣工驗收標準：《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》、國家相關電氣標準規(guī)范、施工圖紙及說明，施工技術文件、施工設計要求及國家現行有關法律法規(guī)等。
2、本工程的質量保修期為：自工程竣工驗收合格之日起12個月。保修期內，如發(fā)生質量問題乙方負全責，同時乙方應在接到甲方通知后24小時內派人進行維修。否則，甲方委派他人進行維修的費用由乙方負責，并承擔因維修不及時給甲方造成的損失。
十三、其他
1、本工程嚴禁任何形式的轉包、分包，由此造成的損失全部由乙方承擔，且甲方有權單方終止合同。
2、本合同經雙方法定代表人或法定代表人授權代表簽字、單位蓋章后生效。合同的權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。
3、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的'，由合同簽訂地法院依法裁決。本合同簽訂地。
4、本合同一式六份，甲乙雙方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建設工程造價預(結)算書。
2、安裝圖。
3、線路施工圖。
甲方(蓋章)：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
乙方(蓋章)：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
第3篇 用電工程建設施工合同
2023用電工程建設施工甲方(建設單位)：_________
乙方(施工單位)：_________
依照《中華人民共和國民法典》、《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電力建設工程施工合同范本》以及有關法律、法規(guī)等規(guī)定，為了維護供用電的公共安全，保障電力系統(tǒng)安全、經濟、可靠的供電，就洛陽陽光生態(tài)農業(yè)有限公司項目用電工程線路架設、變壓器安裝施工的相關事宜，雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，達成如下條款，供雙方信守。
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：___________________________。
二、工程承包方式及內容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程內容：該工程為交鑰匙工程。乙方負責為_________項目用電工程架設_________用電線路，主要包括架空線路、線桿、電纜(線)敷設、采購和安裝_________變壓器兩臺、低壓二合一配電柜二面等相關配套設施，并負責辦理相應的供用電手續(xù)，直至當地供電局檢測、驗收合格。滿足甲方農業(yè)生產和機井用電需求。(詳見工程造價預結算書所列項目)
三、工程工期
1、工程時間：_________年_________月_________日之前完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電。
2、如遇下列情況，工期相應順延。
(1)、由甲方原因使乙方延誤工期，經甲方現場代表同意后，工期順延。
(2)、由于氣候等不可抗拒因素造成的工期延遲。
(3)、由于政府安全部門及電力系統(tǒng)要求統(tǒng)一停產整頓時，乙方工期可以順延。
四、圖紙資料
1、甲方向乙方提出要求，乙方應向甲方提供圖紙資料，本合同締結后3日內，乙方向甲方提供線路施工圖兩套，其中施工現場圖1套。
2、甲方要求乙方嚴格按照建設工程施工合同執(zhí)行。
3、工程預算書壹份。
五、材料設備供應
材料、設備由乙方供應。供應方必須提供生產廠家設備說明書和產品合格證，如出現安全質量問題，由乙方承擔全部責任。
六、工程質量
1、本工程嚴格按照乙方設計并經甲方認可的要求進行。
2、乙方的施工符合國家電力行業(yè)設計、安裝標準。
3、工程質量：合格工程。
七、工程價款
以上兩臺_________變壓器及配電安裝工程包干總價為人民幣_________萬_________仟元整(小寫：_________元整)。含正規(guī)發(fā)票。
八、工程費用結算方式
1、付款方式：轉賬(合同簽定后3個工作日內付給乙方捌萬元整;完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電后付清余款)。
2、開戶銀行及帳號___________________________。
乙方：_________
開戶銀行：__________________
賬號：___________________________
九、甲方應承擔的主要工作及責任
1、該工程所涉及的青苗賠償費用。
2、積極協(xié)助乙方處理施工過程中發(fā)生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放場地。
4、完成施工現場場地障礙物的排除、清除，確保具備開工條件。
5、保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。施工現場滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
6、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期根據電力部門安全程序相關規(guī)定予以順延。
7、甲方駐工地代表：_________。
十、乙方承擔的主要工作及責任
1、按甲方要求進行規(guī)劃設計并提供設計圖紙兩套，并按甲方審核同意的施工圖紙進行施工。
2、所有施工人員必須具有相應的資質證書，亮證施工，并隨時接受甲方的檢查。
3、必須管理好施工材料、機械，若管理不善發(fā)生遺失、損壞，甲方均不承擔任何責任。
4、乙方必須按規(guī)程制度和合同規(guī)定安全、文明施工，自覺、積極地、無條件的接受甲方的監(jiān)督。乙方在施工中應按有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施，保證施工人員、設備、材料安全，并全面承擔由于安全措施不力造成的事故責任和因此造成的一切損失。
5、工程質量：本工程應符合《電氣裝置安裝工程_________及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范》(gb50173—92)相關要求，質量合格。
6、工程竣工驗收合格投運正常后5個工作日內，乙方向甲方辦理完畢移交手續(xù)并提供竣工資料及其它資料。
7、乙方對施工中的隱蔽工程應做好施工記錄。
8、乙方駐工地代表：__________________聯(lián)系電話：__________________
十一、工程變更
1、施工中，不得擅自變更工程設計。如需對原設計進行變更，其增減工程量的費用，由乙方自行承擔。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方應賠償乙方造成的損失，并給付已完成部分的工程費用。如因乙方原因造成工程中途停工，而給甲方造成的損失由乙方承擔。
十二、工程竣工驗收
1、竣工驗收標準：《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》、國家相關電氣標準規(guī)范、施工圖紙及說明，施工技術文件、施工設計要求及國家現行有關法律法規(guī)等。
2、本工程的質量保修期為：自工程竣工驗收合格之日起12個月。保修期內，如發(fā)生質量問題乙方負全責，同時乙方應在接到甲方通知后24小時內派人進行維修。否則，甲方委派他人進行維修的費用由乙方負責，并承擔因維修不及時給甲方造成的損失。
十三、其他
1、本工程嚴禁任何形式的轉包、分包，由此造成的損失全部由乙方承擔，且甲方有權單方終止合同。
2、本合同經雙方法定代表人或法定代表人授權代表簽字、單位蓋章后生效。合同的權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。
3、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，由合同簽訂地法院依法裁決。本合同簽訂地。
4、本合同一式六份，甲乙雙方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建設工程造價預(結)算書。
2、安裝圖。
3、線路施工圖。
甲方(蓋章)：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
乙方(蓋章)：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
