歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 施工合同

引水施工合同(6份范本)

發(fā)布時間:2022-12-27 18:15:03 查看人數(shù):97

引水施工合同

第1篇 引水工程承包施工合同

2023引水工程承包施工(甲方):________________(以下簡稱甲方)

(乙方):________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規(guī),結合實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱:________________引水工程。

2、工程地點:________________。

3、工程主要內(nèi)容:________________給水管道安裝。

4、承包方式:包工包料。

二、工程期限

工程期限8天,預定________年________月________日至________年________月________日止。

三、工程承包價及其它

總承包價________元,工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、提供乙方規(guī)劃、設計、施工所需的相關要求及數(shù)據(jù);

2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度,配合乙方做好與工程相關的協(xié)調(diào)工作。

(二)乙方責任

1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工,施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中,每個單項工程結束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。

五、工程質(zhì)量要求

1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工,工程質(zhì)量達到國家相關驗收規(guī)范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求,方為合格工程。

3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明,經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可,方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%,整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。

乙方開戶名稱:祿豐萬泉供水有限責任公司

開戶行:________________

賬號:________________

七、工期延誤

若甲方原因則工期順延,若乙方原因則按500元/天罰款。

工期嚴重滯后的,甲方有權終止合同,由此造成的全部損失由乙方負責。

甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī),遵守甲方及監(jiān)理方的相關規(guī)章制度,維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活,并做好安全預防工作。

乙方施工中發(fā)生的一切安全事故,概由乙方負責,甲方不負任何責任。

十、不可抗拒的自然災害認定標準

不可抗拒的自然災害發(fā)生,造成的損失,由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

十一、違約責任

本合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行,任何一方違反合同條款,給對方造成損失的,責任方應按民法典規(guī)定標準進行賠償。

若甲方在整體工程驗收合格后,未將款項付清給乙方,乙方有權停止供水。

雙方如發(fā)生糾紛,通過協(xié)商未達成協(xié)議的,由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、合同份數(shù)

本合同一式六份,甲方四份、乙雙方二份,

十三、若有未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第2篇 水電站 引水工程建設維修 工程施工合同書

水電站 引水工程建設維修 工程施工合同 書

甲方(發(fā)包單位): xx 電有限公司

乙方(承包單位): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意將 xx 水電有限公司電站引水工程建設維修 工程承包給乙方施工,為保質(zhì)保量按時完成施工任務,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款,望雙方共同執(zhí)行。

一、工程項目名稱(工程地點):

1 、水庫清淤(高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。),工程價款 360000 元整。

2 、舊大壩加固(花香一級水電站舊壩),工程價款 700000 元整。

3 、引水渠道清淤及加固(花香一級水電站 3.8km 引水明渠清淤及加固;文星水電站 2.2km 引水明渠清淤及加固。),清淤 50 元 / 米,混凝土加固 500 元 / 米。

4 、引水隧洞襯砌加固(花香二級水電站 800 米隧洞襯砌加固工程),包模板 2300 元 / 米。

二、 承包方式: 1 、包工包料; 2 、包工不包料。

三、 甲方要求乙方進場及竣工時間:

年 月 日進場施工, 年 月 日竣工,雨天順延。

四、 乙方在施工過程中,應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現(xiàn)場指導施工,未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸,隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全,不得違章操作。

五、 乙方應保證工程施工質(zhì)量,不得偷工減料,若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及 工資 ,由乙方自負,同時應做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。

六、 付款辦法:

1 、總工程價款 ( 金額大寫 ) 陸佰貳拾萬 元整;

2 、施工期間至驗收前,每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 % 付給作工料費,剩余 50 % 尾款待甲方對工程竣工驗收后 15 天內(nèi)結算付清;

3 、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款,造成乙方停工待料,而拖遲工期,后果由甲方負責,乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包,若發(fā)現(xiàn)則甲方有權終止合同,所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。

八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

九、補充協(xié)議:

甲方: (公章)

法人代表 :

乙方: (公章)

法人代表:

年 月 日

第3篇 引水工程施工合同

2023引水工程施工甲方:_________________

乙方:_________________

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定將自己中標的工程中除原材料以外的工程以包工、包設備的形式發(fā)包給乙方施工,乙方同意以包工包機械設備的形式承包施工。為了明確甲乙雙方的責、權、利關系,特訂立如下合同。

一、包工范圍

甲方發(fā)包給乙方的施工范圍為除500型攪拌站外的機械設備(鏟車、運輸車、吊車、振動泵、鍬、模板、木方、支撐、腳手架、絲桿、元釘、鐵絲等施工器具。

二、甲乙雙方責任:_________________

甲方責任:_________________

1、負責施工中的安全保險費;施工所用的道路和生活用水、用電、工棚、食堂及場地硬化。

2、負責安裝一臺500型混凝土攪拌站,攪拌站16型,鏟車由乙方負責。

3、負責施工中的照明設施(碘鎢燈、探照燈等)。負責施工中主電源至二級配電箱(即移動電源箱)電源。

乙方責任:_________________

1、負責移動電源至施工工具間的電源線,負責施工所需的鏟車,振動泵、吊車及所有施工工具。

2、負責按甲方提供的圖紙組織施工,并保證質(zhì)量和進度。

3、服從甲方和項目管理,做到文明施工,安全施工。

三、包工價格

1、墊沙石,每立方35.00元;

2、水平總層200每平方米15.00元;

3、澆筑道路砼200(含制模)18.00元/平方米。

4、澆混凝土每立方80元(含攪拌、運輸、吊車、振搗);

5、漿砌石,每立方100.00元(甲方負責石塊運至砌筑點30米內(nèi));

6、抹灰每平方米5.00元;

7、鋼筋制作安裝每噸700.00元(含電焊);

8、模板展開面積每平方米70.00元,含支撐、鋼筋、腳手架、元釘、鐵絲、拉桿、木方(止水桿和止水片由甲方提供);

9、埋1000水管涵管每米40.8元,含澆墊層、護管壁;不含回填。

10、預制六方型護坡水泥塊,每塊5.00元。

11、六棱塊護坡每平方米30.00元,含運輸、勾縫;

12、泵房建筑每平方米320.00元,層頂預制板蓋。

四、工資結算辦法

工人工資每月造表由項目部發(fā)放,每月按實際施工完成工程量的80%甲方向乙方支付承包款(80%含項目部向工人支付的工資款)工程完工一個月內(nèi)甲方向乙方付清全部承包款。

五、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。

甲方:_________________乙方:_________________

第4篇 變電站引水工程施工合同

2023變電站引水工程施工(甲方):(以下簡稱甲方)

(乙方):(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規(guī),結合實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱:上營變電站引水工程。

2、工程地點:上營村。

3、工程主要內(nèi)容:1500米40給水管道安裝。

4、承包方式:包工包料。

二、工程期限

工程期限8天,預定___________年_____月_____日至___________年_____月_____日止。

三、工程承包價及其它

總承包價______元,工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、提供乙方規(guī)劃、設計、施工所需的相關要求及數(shù)據(jù);

2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度,配合乙方做好與工程相關的協(xié)調(diào)工作。

(二)乙方責任

1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工,施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中,每個單項工程結束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。

五、工程質(zhì)量要求

1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工,工程質(zhì)量達到國家相關驗收規(guī)范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求,方為合格工程。

3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明,經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可,方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%,整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。

乙方開戶名稱:

開戶行:

賬號:

七、工期延誤

若甲方原因則工期順延,若乙方原因則按______元/天罰款。工期嚴重滯后的,甲方有權終止合同,由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī),遵守甲方及監(jiān)理方的相關規(guī)章制度,維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活,并做好安全預防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故,概由乙方負責,甲方不負任何責任。

十、不可抗拒的自然災害認定標準

不可抗拒的自然災害發(fā)生,造成的損失,由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

十一、違約責任

本合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行,任何一方違反合同條款,給對方造成損失的,責任方應按民法典規(guī)定標準進行賠償。

若甲方在整體工程驗收合格后,未將款項付清給乙方,乙方有權停止供水。

雙方如發(fā)生糾紛,通過協(xié)商未達成協(xié)議的,由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、合同份數(shù)

本合同一式六份,甲方四份、乙雙方二份,

十三、若有未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

委托代表:委托代表:

_____年_____月_____日

第5篇 水電站 引水工程建設維修 工程施工合同書

水電站引水工程建設維修工程施工合同書

甲方(發(fā)包單位):xx電有限公司

乙方(承包單位):xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意將xx水電有限公司電站引水工程建設維修工程承包給乙方施工,為保質(zhì)保量按時完成施工任務,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款,望雙方共同執(zhí)行。

一、工程項目名稱(工程地點):

1、水庫清淤(高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。),工程價款360000元整。

2、舊大壩加固(花香一級水電站舊壩),工程價款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固(花香一級水電站3.8km引水明渠清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞襯砌加固(花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程),包模板2300元/米。

二、承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間:

年月日進場施工,年月日竣工,雨天順延。

四、乙方在施工過程中,應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現(xiàn)場指導施工,未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸,隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全,不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質(zhì)量,不得偷工減料,若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資,由乙方自負,同時應做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。

六、付款辦法:

1、總工程價款(金額大寫)陸佰貳拾萬元整;

2、施工期間至驗收前,每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費,剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結算付清;

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款,造成乙方停工待料,而拖遲工期,后果由甲方負責,乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包,若發(fā)現(xiàn)則甲方有權終止合同,所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。

八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

九、補充協(xié)議:

甲方:(公章)

法人代表:

乙方:(公章)

法人代表:

年月日

第6篇 水電站引水工程建設維修工程施工合同書

甲方(發(fā)包單位):

乙方(承包單位):

甲方同意將工程承包給乙方施工,為保質(zhì)保量按時完成施工任務,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款,望雙方共同執(zhí)行。

一、工程項目名稱(工程地點):

工程價款360000元整。

元整。

清淤及加固;文星水電站22引水明渠清淤及加固。

),清淤

固工程),包模板2300元米。

二、承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間:

年月月工,雨天順延。

四、乙方在施工過程中,應按甲方提供的圖紙或甲方工程技

術人員現(xiàn)場指導施工,未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸,隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。

乙方在施工中應注意安全,不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質(zhì)量,不得偷工減料,若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資,由乙方自負,同時應做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。

六、付款辦法:

1、總工程價款(金額大寫元整;

2、施工期間至驗收前,每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費,剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結算付清;

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款,造成乙方停工待料,而拖遲工期,后果由甲方負責,乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包,若發(fā)現(xiàn)則甲方有權終止合同,所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。

八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

九、補充協(xié)議:

甲方:(公章)法人代表:

乙方:(公章)

法人代表:

日月

引水施工合同(6份范本)

2023引水工程承包施工(甲方):________________(以下簡稱甲方)(乙方):________________(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關引水信息

  • 引水施工合同(6份范本)
  • 引水施工合同(6份范本)97人關注

    2023引水工程承包施工(甲方):________________(以下簡稱甲方)(乙方):________________(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》 ...[更多]

  • 引水工程施工合同(6份范本)
  • 引水工程施工合同(6份范本)75人關注

    2023引水工程施工甲方:_________________乙方:_________________經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定將自己中標的工程中除原材料以外的工程以包工、包設備的形式發(fā)包給乙方 ...[更多]

相關專題

施工合同熱門信息