內部施工承包合同（6份范本）

第1篇 內部施工承包合同書

甲方:

乙方:

為了建好 工程,甲方原將 工程約 平方米承包給乙方,雙方本著平等互利、協(xié)商一致,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并結合本工程的具體情況訂立本協(xié)議。

一、工程名稱:

二、工程地址:

三、建筑面積:

四、建筑結構:

五、承包方式:

六、工程造價:

七、合同工期:總計天數 天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。

八、本工程為雙包工程,包括土建,安裝及附屬工程,在施工過程中價需設輔助設施、設備、機具、臨設及水電和后勤等均由乙方負責(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料,如有更改,雙方另行協(xié)商)。

九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。

十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責,甲方進行協(xié)調和配合試驗資料交由甲方統(tǒng)一管理。

十一、施工中的具體要求:

1、質量要求:本工程的質金以國家和建設方,甲方的具體要求為標準驗收的建設方,監(jiān)理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。

2、安全責任:乙方在施工過程中,應嚴格按照國家的有關規(guī)范安全技術操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當。乙方在施工過程中,在其承包范圍內,所發(fā)生的一切安全事故均自行負責。

3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準,協(xié)議簽字后,由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格7日內支付工程款15萬元,工程竣工后驗收合格后,甲方在15日內付足乙方工程總價款的50%,剩余50%的工程款甲方按國家規(guī)定扣除質保金后在半年內付清。

4、工期要求:由于本工程工期緊,任務重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何借口停工或延誤工期,如發(fā)生以上情況則屬違約,乙方應支付甲方總造價違約金10%,而且甲方有權解除協(xié)議,其一切損失概由乙方負責。

十二、簽定本協(xié)議時,乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。

十三、違約責任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。

十四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協(xié)商解決,本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議由雙方簽字生效,有效期至工程完工并結清全部工程款后自然失效。

甲方:

乙方:

代表人:

代表人:

簽字日期: 年 月 日

第2篇 內部施工承包合同

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

為了建好鞋業(yè)商城商鋪工程，甲方原將商城d單元工程約5000平方米承包給乙方，雙方本著平等互利、協(xié)商一致，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并結合本工程的具體情況訂立本協(xié)議。

一、工程名稱：鞋業(yè)商城商鋪工程d單元

二、工程地址：渝西科技工業(yè)園區(qū)

三、建筑面積：約5000㎡

四、建筑結構：磚混結構

五、承包方式：包工包料

六、工程造價：含價有稅費300元/㎡

七、合同工期：總計天數150天，以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。

八、本工程為雙包工程，包括土建，安裝及附屬工程，在施工過程中價需設輔助設施、設備、機具、臨設及水電和后勤等均由乙方負責(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料，如有更改，雙方另行協(xié)商)

九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。

十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責，甲方進行協(xié)調和配合試驗資料交由甲方統(tǒng)一管理。

十一、施工中的具體要求：

1、質量要求：本工程的質金以國家和建設方，甲方的具體要求為標準驗收的建設方，監(jiān)理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。

2、安全責任：乙方在施工過程中，應嚴格按照國家的有關規(guī)范安全技術操作堆積進行施工，做到文明施工，場地整潔，安全措施完善、得當。乙方在施工過程中，在其承包范圍內，所發(fā)生的一切安全事故均自行負責。

3、估算及付款方式：估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準，協(xié)議簽字后，由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格____日內支付工程款15萬元，工程竣工后驗收合格后，甲方在____日內付足乙方工程總價款的50%，剩余50%的工程款甲方按國家規(guī)定扣除質保金后在半年內付清。

4、工期要求：由于本工程工期緊，任務重，乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工，不得以任何借口停工或延誤工期，如發(fā)生以上情況則屬違約，乙方應支付甲方總造價違約金10%，而且甲方有權解除協(xié)議，其一切損失概由乙方負責。

十二、簽定本協(xié)議時，乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元，本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。

十三、違約責任：若一方違約，由違約方賠償對方造成的一切損失。

十四、真它未盡事項，由甲、乙雙方協(xié)商解決，本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議由雙方簽字生效，有效期至工程完工并結清全部工程款后自然失效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

簽字日期：________年____月____日

第3篇 高速公路建設項目內部施工承包合約書

投資方：____________(以下簡稱甲方)

承包人：____________(以下簡稱乙方)

本著平等自愿的原則，經雙方友好協(xié)商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標段”交由乙方承包施工?，F就甲乙雙方簽訂內部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內容如下：

一、工程概況工程名稱：xx高速公路工程地點：____________工程內容：____________

二、工程承包范圍：承包范圍：項目內的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準)。

三、合同工期：開工日期：待定(以正式簽訂施工承包合同為準)竣工日期：待定(以正式簽訂施工承包合同為準)合同工期總天數：待定;

四、質量標準：工程質量標準：100%合格

五、合同價款：金額(大寫)約六億(以工程清單決算為準)元(人民幣)左右;(小寫)￥：

約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據。

一個標段乙方有優(yōu)先選擇的權利。

六、招投標方式：

1、定向議標。

2、本項目30%以內工程量實行定向議標的方式內定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關招投標流程手續(xù)，具體招投標流程手續(xù)由甲方協(xié)助辦理，乙方全權辦理。

七、合同履約保證金：

1、乙方應向甲方繳納工程履約保證金

萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統(tǒng)稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。

3、本協(xié)議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為元(大寫：萬元整人民幣)。

4、履約保證金的還款方式：承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間：

承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;八、合同計價依據、方式：該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標準執(zhí)行(具體取費標準以正式施工合同為準);總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮

%。

人工費調增按《涼山州當地市場造價信息》指導價調整，安全文明施工費按建委相關文件計取。

(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應至現場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行。

具體最終執(zhí)行標準按業(yè)主(投資方下屬公司)統(tǒng)一制定的標準執(zhí)行。

九、工程款的支付事項：工程款支付條件：設備和材料預付款支付方式：機械設備和人工進場15日內按10%預付工程款;工程進度款支付方式：按當月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標準最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標相關文件和正式承包施工合同執(zhí)行。

十、工程結算的認定：

1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結算書(調增調減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。

2、項目法人在收到乙方結算書后15日內必須送審計單位審計。

如因甲方原因三個月內不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結算價作為項目法人支付乙方的竣工結算款依據。

3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。

十一、材料采購和結算方法：該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行(材料數量按實際施工進度按月統(tǒng)計核實)。

無指導價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現分歧可由甲方供應。

因甲方供應材料導致影響工期，工期相應順延。

上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。

十二、違約責任：

1、因乙方原因，施工資質和技術力量不具備，甲方有權單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質量和工程進度，乙方承擔由此造成的直接和間接經濟損失，甲方有權單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現場，交納履約保證金不退還，結算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。

2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。

十三、其他約定：

1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。

2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

3、安全生產、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。

4、本協(xié)議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準。

十四、未盡事宜，雙方應友好協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。

十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。

十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

第4篇 高速公路建設項目內部施工承包合同

2023高速公路建設項目內部的施工承包投資方： ____________(以下簡稱甲方)

承包人： ____________(以下簡稱乙方)

本著平等自愿的原則，經雙方友好協(xié)商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標段”交由乙方承包施工。現就甲乙雙方簽訂內部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內容如下：

一 、工程概況

工程名稱：xx高速公路

工程地點：____________

工程內容：____________

二、工程承包范圍：

承包范圍：項目內的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準)。

三 、合同工期：

開工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)

竣工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)

合同工期總天數：待定;

四、 質量標準：

工程質量標準：100%合格

五、合同價款 ：

金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準)元(人民幣)左右;(小寫)￥： 約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據。一個標段乙方有優(yōu)先選擇的權利。

六、招投標方式：

1、定向議標。

2、本項目30%以內工程量實行定向議標的方式內定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關招投標流程手續(xù)，具體招投標流程手續(xù)由甲方協(xié)助辦理，乙方全權辦理。

七、合同履約保證金：

1、乙方應向甲方繳納工程履約保證金 萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;

2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統(tǒng)稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。

3、本協(xié)議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫： 萬元整人民幣)。

4、履約保證金的還款方式：

承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間： 承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;

八、合同計價依據、方式：

該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標準執(zhí)行(具體取費標準以正式施工合同為準);總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮 %。人工費調增按《涼山州當地市場造價信息》指導價調整，安全文明施工費按建委相關文件計取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應至現場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行。具體最終執(zhí)行標準按業(yè)主(投資方下屬公司)統(tǒng)一制定的標準執(zhí)行。

九、工程款的支付事項：

工程款支付條件：設備和材料預付款支付方式：機械設備和人工進場15日內按10%預付工程款;工程進度款支付方式：按當月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標準最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標相關文件和正式承包施工合同執(zhí)行。

十、工程結算的認定：

1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結算書(調增調減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。

2、項目法人在收到乙方結算書后15日內必須送審計單位審計。如因甲方原因三個月內不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結算價作為項目法人支付乙方的竣工結算款依據。

3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。

十一、材料采購和結算方法：

該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行(材料數量按實際施工進度按月統(tǒng)計核實)。無指導價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現分歧可由甲方供應。因甲方供應材料導致影響工期，工期相應順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。

十二、違約責任：

1、因乙方原因，施工資質和技術力量不具備，甲方有權單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質量和工程進度，乙方承擔由此造成的直接和間接經濟損失，甲方有權單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現場，交納履約保證金不退還，結算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。

2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。

十三、其他約定：

1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。

2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

3、安全生產、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。

4、本協(xié)議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準。

十四、未盡事宜，雙方應友好協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。

十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。

十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第5篇 訥河市高速公路建設項目內部施工承包合同

2023訥河市高速公路建設項目內部施工承包投資方： ____________(以下簡稱甲方)

承包人： ____________(以下簡稱乙方)

本著平等自愿的原則，經雙方友好協(xié)商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標段”交由乙方承包施工?，F就甲乙雙方簽訂內部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內容如下：

一 、工程概況

工程名稱：xx高速公路

工程地點：____________

工程內容：____________

二、工程承包范圍：

承包范圍：項目內的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準)。

三 、合同工期：

開工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)

竣工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)

合同工期總天數：待定;

四、 質量標準：

工程質量標準：100%合格

五、合同價款 ：

金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準)元(人民幣)左右;(小寫)￥：約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據。一個標段乙方有優(yōu)先選擇的權利。

六、招投標方式：

1、定向議標。

2、本項目30%以內工程量實行定向議標的方式內定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關招投標流程手續(xù)，具體招投標流程手續(xù)由甲方協(xié)助辦理，乙方全權辦理。

七、合同履約保證金：

1、乙方應向甲方繳納工程履約保證金萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;

2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統(tǒng)稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。

3、本協(xié)議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫： 萬元整人民幣)。

4、履約保證金的還款方式：

承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間：承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;

八、合同計價依據、方式：

該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標準執(zhí)行(具體取費標準以正式施工合同為準);總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮%。人工費調增按《涼山州當地市場造價信息》指導價調整，安全文明施工費按建委相關文件計取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應至現場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行。具體最終執(zhí)行標準按業(yè)主(投資方下屬公司)統(tǒng)一制定的標準執(zhí)行。

九、工程款的支付事項：

工程款支付條件：設備和材料預付款支付方式：機械設備和人工進場15日內按10%預付工程款;工程進度款支付方式：按當月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標準最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標相關文件和正式承包施工合同執(zhí)行。

十、工程結算的認定：

1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結算書(調增調減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。

2、項目法人在收到乙方結算書后15日內必須送審計單位審計。如因甲方原因三個月內不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結算價作為項目法人支付乙方的竣工結算款依據。

3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。

十一、材料采購和結算方法：

該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行(材料數量按實際施工進度按月統(tǒng)計核實)。無指導價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現分歧可由甲方供應。因甲方供應材料導致影響工期，工期相應順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。

十二、違約責任：

1、因乙方原因，施工資質和技術力量不具備，甲方有權單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質量和工程進度，乙方承擔由此造成的直接和間接經濟損失，甲方有權單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現場，交納履約保證金不退還，結算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。

2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。

十三、其他約定：

1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。

2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

3、安全生產、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。

4、本協(xié)議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準。

十四、未盡事宜，雙方應友好協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。

十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。

十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第6篇 施工合同范本：內部施工承包合同

施工合同范本：內部施工承包合同

甲方:合川市大石建筑工程公司鞋業(yè)商城商鋪工程項目部(以下簡稱甲方)

乙方:xxxxxx(以下簡稱乙方)

為了建好鞋業(yè)商城商鋪工程,甲方原將商城d單元工程約5000平方米承包給乙方,雙方本著平等互利、協(xié)商一致,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并結合本工程的具體情況訂立本協(xié)議。

一、工程名稱:鞋業(yè)商城商鋪工程d單元

二、工程地址:渝西科技工業(yè)園區(qū)

三、建筑面積:約5000m2

四、建筑結構:磚混結構

五、承包方式:包工包料

六、工程造價:含價有稅費300元/m2

七、合同工期:總計天數150天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。

八、本工程為雙包工程,包括土建,安裝及附屬工程,在施工過程中價需設輔助設施、設備、機具、臨設及水電和后勤等均由乙方負責(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料,如有更改,雙方另行協(xié)商)。

九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。

十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責,甲方進行協(xié)調和配合試驗資料交由甲方統(tǒng)一管理。

十一、施工中的具體要求:

1、質量要求:本工程的質金以國家和建設方,甲方的具體要求為標準驗收的建設方,監(jiān)理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。

2、安全責任:乙方在施工過程中,應嚴格按照國家的有關規(guī)范安全技術操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當。乙方在施工過程中,在其承包范圍內,所發(fā)生的一切安全事故均自行負責。

3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準,協(xié)議簽字后,由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格7日內支付工程款15萬元,工程竣工后驗收合格后,甲方在15日內付足乙方工程總價款的50%,剩余50%的工程款甲方按國家規(guī)定扣除質保金后在半年內付清。

4、工期要求:由于本工程工期緊,任務重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何借口停工或延誤工期,如發(fā)生以上情況則屬違約,乙方應支付甲方總造價違約金10%,而且甲方有權解除協(xié)議,其一切損失概由乙方負責。

十二、簽定本協(xié)議時,乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。

十三、違約責任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。

十四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協(xié)商解決,本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議由雙方簽字生效,有效期至工程完工并結清全部工程款后自然失效。

甲方:合川市大石建司銅 乙方:

商業(yè)商鋪工程項目部

代表人: 代表人:

簽字日期: 年 月 日