貨樣買賣合同（16份范本）

第1篇 2021年貨樣買賣合同范本

? 立貨樣買賣契出賣人xx商行負(fù)責(zé)人xxx稱為甲方，同承買人xx商店主xxx稱為乙方，茲為x貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購xx貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物xxx件，甲方應(yīng)于x日內(nèi)義付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條本件買賣貨款議定每件人民幣xx仟x佰元共人民幣xx萬x仟x佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于x日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：xxx

身份證 號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

xxxx年x月x日

第2篇 貨樣買賣契約書通用版

立貨樣買賣契出賣人 商行負(fù)責(zé)人 稱為甲方，同承買人 商店主 稱為乙方，茲為 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元共人民幣 萬 仟 佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

年 月 日

第3篇 貨樣買賣契約書通用版本樣書

立貨樣買賣契出賣人______________商行負(fù)責(zé)人 稱為甲方，同承買人______________商店主_______稱為乙方，茲為______________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：__________________

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 _______日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 _______日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元共人民幣 _______萬 仟 佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于 _______日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：__________________

身份證號(hào)：__________________

地址：__________________

買方(乙方)：__________________

身份證號(hào)：__________________

地址：__________________

_______年 _______月 _______日

第4篇 貨樣買賣合同書范本

立貨樣買賣契出賣人x x 商行負(fù)責(zé)人x x x稱為甲方，同承買人x x 商店主x x x稱為乙方，茲為x 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購x x 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物x x x 件，甲方應(yīng)于x日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣x x仟x佰元共人民幣x x 萬x仟x佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于x 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：x x x

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

x x x x年x月x日

第5篇 貨樣買賣契約書通用模板

出賣人x x 商行負(fù)責(zé)人x x x稱為甲方，同承買人x x 商店主x x x稱為乙方，茲為x 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購x x 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物x x x 件，甲方應(yīng)于x日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣x x仟x佰元共人民幣x x 萬x仟x佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于x 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：x x x

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

x x x x年x月x日

第6篇 商行貨樣普通買賣合同

2023商行貨樣普通買賣契出賣人某某商行負(fù)責(zé)人某某某稱為甲方，同承買人某某商店主某某某稱為乙方，茲為某貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購某某貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物某某某件，甲方應(yīng)于某日內(nèi)義付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于某日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條本件買賣貨款議定每件人民幣某某仟某佰元共人民幣某某萬某仟某佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于某日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

第7篇 2021年貨樣買賣契約書

? 立貨樣買賣契出賣人x x 商行負(fù)責(zé)人x x x稱為甲方，同承買人x x 商店主x x x稱為乙方，茲為x 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購x x 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物x x x 件，甲方應(yīng)于x日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣x x仟x佰元共人民幣x x 萬x仟x佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于x 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：x x x

身份證 號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

x x x x年x月x日

第8篇 商行貨樣買賣契約合同

2023商行貨樣買賣契約買賣

契出賣人商行負(fù)責(zé)人稱為甲方，同承買人商店主稱為乙方，茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于日內(nèi)義付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條本件買賣貨款議定每件人民幣仟佰元共人民幣萬仟佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

第9篇 貨樣買賣契約書樣書

立貨樣買賣契出賣人____________商行負(fù)責(zé)人 稱為甲方，同承買人____________商店主______稱為乙方，茲為 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：__________

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于______日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰______元共人民幣_(tái)_____萬______仟______佰______元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：__________

身份證號(hào)：__________

地址：__________

買方(乙方)：__________

身份證號(hào)：__________

地址：__________

______年______月______日

第10篇 2021年貨樣買賣合同書

立貨樣買賣契出賣人x x 商行負(fù)責(zé)人x x x稱為甲方，同承買人x x 商店主x x x稱為乙方，茲為x 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購x x 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物x x x 件，甲方應(yīng)于x日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣x x仟x佰元共人民幣x x 萬x仟x佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于x 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：x x x

身份證 號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

x x x x年x月x日

第11篇 貨樣買賣契約合同

2023貨樣買賣契約立貨樣買賣契出賣人xx商行負(fù)責(zé)人xxx稱為甲方，同承買人xx商店主xxx稱為乙方，茲為x貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購xx貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物xxx件，甲方應(yīng)于x日內(nèi)義付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條本件買賣貨款議定每件人民幣xx仟x佰元共人民幣xx萬x仟x佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于x日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：xxx

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

第12篇 貨樣買賣契約書

立貨樣買賣契出賣人 商行負(fù)責(zé)人 稱為甲方，同承買人 商店主 稱為乙方，茲為 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 ________日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 ________日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元共人民幣 ________萬 仟 佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于 ________日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

________年 ________月 ________日

第13篇 貨樣買賣合同與定作合同區(qū)別

一、問題的提出

買賣合同 與 承攬合同 ，作為 合同法 規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標(biāo)的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。其中 定作合同 是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報(bào)酬的合同。

但在司法實(shí)踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢nec 加工承攬合同 糾紛一案中，原告訴稱2004年10月開始，其根據(jù)被告提供的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺(tái)、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的 證據(jù) 來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類似情況在其他 買賣合同糾紛 中也經(jīng)常出現(xiàn)， 上海 市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，2004年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價(jià)值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作 合同糾紛 還是買賣合同糾紛的分歧。

二、甄別的意義

其實(shí)，區(qū)別買賣合同與定作合同的意義不僅在于案件的實(shí)體處理，更在于案件審理中的一些程序問題，主要是：

一是確定案件的 管轄 問題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó) 民事訴訟法 〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號(hào)的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為 合同履行 地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點(diǎn)，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無 管轄權(quán) 。而買賣合同中，雙方當(dāng)事人沒有約定合同履行地時(shí)，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點(diǎn)作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗(yàn)收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運(yùn)地為合同履行地采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實(shí)際履行地與合同約定履行地不一致的，以實(shí)際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點(diǎn)與合同約定的交貨地點(diǎn)一致，就要以約定地點(diǎn)為合同履行地，以合同約定的交貨地點(diǎn)確定管轄權(quán)。如果合同沒有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時(shí)候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問題。

二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張，由負(fù)有 舉證責(zé)任 的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對(duì)當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時(shí)間驗(yàn)收、接受加工成果，支付一定的報(bào)酬或者材料費(fèi)用承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時(shí)間內(nèi)完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時(shí)間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可而買方則要舉證證明按時(shí)收貨按時(shí)支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實(shí)踐中，除了為證明自己主張的事實(shí)要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因?yàn)椴荒芘e證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買賣合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒有按時(shí)完成工作成果，負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān) 違約責(zé)任 ，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任出賣人如果不能及時(shí)供貨，買受人可以單方 解除合同 并要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。

三、甄別方法

甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場(chǎng)上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時(shí)，定作人可以選擇要求承攬人對(duì)第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產(chǎn)過程不需買方制約，賣方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無須征得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長(zhǎng)寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買賣合同糾紛。

甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標(biāo)的物是在 合同生效 后才開始制作的，從制作開始即為定作人所有，承攬人無權(quán)處分，只有在定作人超過兩個(gè)月不支付承攬報(bào)酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事 侵權(quán)責(zé)任 。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運(yùn)用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買賣合同的標(biāo)的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標(biāo)的物的特定性，通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性，標(biāo)的物可能在 合同成立 時(shí)已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對(duì)的，往往是買方在賣方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買賣行為。

第14篇 貨樣買賣合同

立貨樣買賣契出賣人x x 商行負(fù)責(zé)人x x x稱為甲方，同承買人x x 商店主x x x稱為乙方，茲為x 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購x x 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物x x x 件，甲方應(yīng)于x日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣x x仟x佰元共人民幣x x 萬x仟x佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于x 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：x x x

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

x x x x年x月x日

第15篇 貨樣買賣契約書(購買商品)

出賣人 商行負(fù)責(zé)人 稱為甲方，同承買人 商店主 稱為乙方，茲為 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元共人民幣 萬 仟佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：

身份證號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

年 月 日

第16篇 貨樣買賣契約書通用版本

立貨樣買賣契出賣人 商行負(fù)責(zé)人 稱為甲方，同承買人 商店主 稱為乙方，茲為 貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)義付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。

因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 本件買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元共人民幣 萬 仟 佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于 日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：

身份證 號(hào)：

地址：

買方(乙方)：

身份證號(hào)：

地址：

年 月 日