- 目錄
第1篇 20xx農(nóng)村建房安全合同書
甲方：姓名性別 年齡 民族 電話
住址：
乙方：姓名 性別 年齡 民族 電話
住址：
甲方因孩子即將結(jié)婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方商磋，達成以下建房協(xié)議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米（詳見后附示意圖）。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權(quán)永遠歸屬乙方、使用權(quán)永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權(quán)屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規(guī)劃等相關(guān)事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協(xié)議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協(xié)議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：（簽字蓋章）
乙方：（簽字蓋章）
中人：（簽字蓋章） xx年 月 日
-----------
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在＿＿＿縣＿＿鎮(zhèn)＿＿村＿＿組，由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
⒈甲方負責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設(shè)，工期為＿＿＿天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
⒈乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣＿＿＿元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后＿＿＿天內(nèi)，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后＿＿＿＿天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
⒈由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金＿＿＿元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金＿＿＿元。 3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金＿＿＿元（或每日承擔(dān)違約金＿＿＿＿元）。
五、爭議解決辦法
⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
第2篇 2023農(nóng)村建房安全合同書
甲方：姓名性別 年齡 民族 電話
住址：
乙方：姓名 性別 年齡 民族 電話
住址：
甲方因孩子即將結(jié)婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方商磋，達成以下建房協(xié)議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米（詳見后附示意圖）。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權(quán)永遠歸屬乙方、使用權(quán)永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權(quán)屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規(guī)劃等相關(guān)事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協(xié)議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協(xié)議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：（簽字蓋章）
乙方：（簽字蓋章）
中人：（簽字蓋章） xx年 月 日
-----------
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在＿＿＿縣＿＿鎮(zhèn)＿＿村＿＿組，由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
⒈甲方負責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設(shè)，工期為＿＿＿天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
⒈乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣＿＿＿元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后＿＿＿天內(nèi)，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后＿＿＿＿天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
⒈由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金＿＿＿元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金＿＿＿元。 3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金＿＿＿元（或每日承擔(dān)違約金＿＿＿＿元）。
五、爭議解決辦法
⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
第3篇 農(nóng)村建房安全合同書
甲方：
乙方：
甲方磚房1棟 平米防震居民房，經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，每平方米 元，共計人民幣(大寫： )包括地暖(塑管每米3元左右)。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、雙方責(zé)任：
1、 乙方進入施工工地現(xiàn)場，甲方必須負責(zé)三通一平工作，建筑用電距離不超過300米，電水路由甲方負責(zé)，所需的水電費由乙方支付。
2、 甲方負責(zé)解決施工人員臨時住處，所產(chǎn)生的費用由乙房負責(zé)。
3、 甲方負責(zé)提供相應(yīng)不底于90平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意甲方要負責(zé)所造成的損失。增加的合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格后再訂合同方能進行施工。
二、施工要求
① 地工基礎(chǔ)：深度___公分 寬度___公分 里面寬度___公分
② 墻體外墻___內(nèi)墻___ 砌筑時內(nèi)外錯縫一般采用水泥沙漿
強度要達到(150號).四角有構(gòu)造柱 四角和內(nèi)樣交換處一般要求__公分 配兩根__毫米拉接筋 沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚 一鏟灰 一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤
③ 圈 過梁：過梁高度不低于__公分，鋼筋直徑不宜小于__毫米，剛箍直徑不低于_毫米，距不宜超過___毫米，圈梁高度不低于___毫米上下圈梁
④ 屋頂先腳板，鋼筋不宜__毫米，距離__公分，混淋土___級交標號屋面爐灰前面高度___公分，后面__公分，爐灰上面5公分混淋土，__公分沙漿抹廣 抹墻里外水泥沙漿抹廣__
⑤ 地板磚____黑白由甲方自選定價__元一塊，如造過__元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚，不低于___元，墻內(nèi)刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈 插座一只 開關(guān)一只
⑥ 門窗： 內(nèi)門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質(zhì)量。在施工過程中甲已雙方互相協(xié)商
⑦ 室內(nèi)自來水，下水管由乙方負責(zé)
交工日期 開工起___天完工(不包括刷涂料)
一.付款方式
開工付___，土墻砌好付___，刷涂料前付___，___交工一次付清。還剩余___一年維修給清。
經(jīng)雙方協(xié)議如下：
甲方：
乙方：
范本二
房主人(甲方)：
承建人(乙方)：
甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、建筑項: 私人住宅主體工程。
二、承建方式：1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建2、甲方負責(zé)提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
三、建房工期：建房工期為 天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格：
五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任與甲方無關(guān)。
六、工期延誤：乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可相應(yīng)順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：乙方進場后，甲方將預(yù)付工程款 元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預(yù)付工程款 元。余下的人工錢待整個工程竣工并經(jīng)驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。
八，違約責(zé)任和爭議的解決辦法：
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失
以上合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。4、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
甲方：
乙方：
__年__月__日
