承攬合同書(shū)（16份范本）

發(fā)布時(shí)間：2022-12-30 15:03:06 查看人數(shù)：55

下載一鍵復(fù)制全文

目錄
第1篇項(xiàng)目設(shè)計(jì)承攬合同書(shū) 第2篇粉刷分項(xiàng)工程承攬合同書(shū) 第3篇火車(chē)站安裝承攬合同書(shū) 第4篇承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書(shū)范本第5篇原材料加工承攬合同書(shū) 第6篇凈水器加工承攬合同書(shū) 第7篇承攬合同:網(wǎng)站規(guī)劃設(shè)計(jì)制作合同書(shū) 第8篇加工承攬合同書(shū)范本第9篇工程承攬合同書(shū)范本第10篇承攬合同:電視節(jié)目制作播出合同書(shū) 第11篇承攬合同書(shū)(含運(yùn)輸) 第12篇柜臺(tái)貨架承攬加工合同書(shū) 第13篇城市廣告承攬合同書(shū) 第14篇加工承攬合同書(shū)樣式第15篇承攬合同:商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)委托合同書(shū) 第16篇辦公室裝修承攬合同書(shū)

承攬合同書(shū)

第1篇項(xiàng)目設(shè)計(jì)承攬合同書(shū)

本著雙方互利互惠的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，列定以下條款，希共同遵守：

(一)雙方嚴(yán)格遵守《網(wǎng)絡(luò)程序版權(quán)管理?xiàng)l例》。

(二)承制方必須保證制作質(zhì)量，在委托方審稿期間，委托方有權(quán)要求修改。

(三)委托方在確認(rèn)功能并交付承制方制作后，不得隨意更改稿件內(nèi)容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方應(yīng)另付費(fèi)用。

(四)委托方負(fù)責(zé)提供與本項(xiàng)目有關(guān)的資料，在承制方制作過(guò)程中，委托方應(yīng)盡力配合，給與方便。

(五)雙方在合同上簽字后，委托方即付制作總金額的____%，作為預(yù)付款。其余款項(xiàng)在全部制作完成，并經(jīng)委托方審核確定后，全部結(jié)清。

(六)承制方未按設(shè)計(jì)方案中的具體工作進(jìn)程實(shí)施完成該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(因委托方原因延誤的時(shí)間除外)委托方有權(quán)按合同總額的____%起向承制方要求負(fù)責(zé)賠償。

(七)承制時(shí)間為_(kāi)___年____月____日至____年____月____日止。

(八)本合同一式兩份，雙方法定代表人或指定代表人簽字，即生法律效力。

(九)發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商或到____仲裁委員會(huì)仲裁。

(十)合同金額

甲方：____________ 乙方：____________

代表簽字：___________ 代表簽字：____________

蓋章：____________ 蓋章：____________

日期：____________ 日期：____________

第2篇粉刷分項(xiàng)工程承攬合同書(shū)

甲方：

乙方：

經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》，結(jié)合本工作實(shí)際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。

一、承攬范圍及方式

1、承攬范圍：。

2、承攬方式：包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。

二、工期及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間

本工作自年月日進(jìn)場(chǎng)施工至承包工程內(nèi)容完工，實(shí)際工期要求按項(xiàng)目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度，乙方無(wú)特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

三、結(jié)算方式

1、按定額標(biāo)準(zhǔn)，以工日單價(jià)計(jì)算：

分項(xiàng)合格：/元/工日

分項(xiàng)優(yōu)良：/元/工日

2、按施工圖上建筑面積單價(jià)結(jié)算：

一次通過(guò)驗(yàn)收合格：元/平方米按國(guó)家規(guī)定計(jì)算建筑面積，

3、其他計(jì)算方式：

/。

4、定額外用工結(jié)算：

根據(jù)實(shí)際發(fā)生工作內(nèi)容，由項(xiàng)目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術(shù)工元/工日;輔助工元/工日。

四、承攬工作范圍

圖紙及其設(shè)計(jì)變更包括的所有內(nèi)容。房子以?xún)?nèi)的不產(chǎn)生點(diǎn)工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以?xún)?nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗(yàn)收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機(jī)，其余機(jī)械及小型工具由乙方自備。

五、付款方式

1、自備一個(gè)月生活費(fèi)，以后按施工現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)人數(shù)，結(jié)合完成工作量，每人每月預(yù)付生活費(fèi)1000元;

2、所包含工作量1#--6#結(jié)束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預(yù)留保修費(fèi)，竣工后一年付清。

3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)生數(shù)由乙方承擔(dān)，在結(jié)算款中扣除;

4、其他付款方式：

六、雙方責(zé)任

(一)甲方

1、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主、設(shè)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站及其他對(duì)外工作的聯(lián)系;

2、負(fù)責(zé)各工種之間的協(xié)調(diào)工作，并對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;

3、對(duì)乙方做好安全生產(chǎn)教育;

4、負(fù)責(zé)乙方施工人員食宿安排;

5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng);

6、根據(jù)本協(xié)議按時(shí)撥付月度生活費(fèi);

7、負(fù)責(zé)組織施工驗(yàn)收、辦理工程結(jié)算;

8、甲方派現(xiàn)場(chǎng)代表?xiàng)顐ネ?，在施工中?fù)責(zé)與乙方的協(xié)調(diào)工作，楊偉為技術(shù)負(fù)責(zé)。

(二)乙方

1、組織施工人員進(jìn)場(chǎng)，施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿(mǎn)足工程進(jìn)度、質(zhì)量的要求，進(jìn)場(chǎng)人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案)，并報(bào)送進(jìn)場(chǎng)職工1寸近照及花名冊(cè)一份，供甲方備案。

2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào)，服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對(duì)違法亂紀(jì)者，甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰，隨時(shí)向乙方提出清退。

3、進(jìn)場(chǎng)人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進(jìn)場(chǎng)后再辦上崗證和操作證的，其費(fèi)用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調(diào)辦理)。

4、嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進(jìn)行下道工序的施工，同時(shí)認(rèn)真配合安裝施工，共同完成任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)雇工患病及意外事故處理費(fèi)用及其他費(fèi)用。

6、確保工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)乙方原因造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

7、派專(zhuān)人開(kāi)機(jī)，做好與其他班組機(jī)械使用的協(xié)調(diào)。

8、乙方自行配備甲方提供機(jī)械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的勞保用品。

9、乙方委派方勝茹，梁建和同志為現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度等的協(xié)調(diào)安排及生活費(fèi)的領(lǐng)取。

七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，完善安全設(shè)施，加強(qiáng)安全交底及安全檢查。乙方有責(zé)任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。

2、甲方對(duì)乙方的生產(chǎn)工作實(shí)行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權(quán)予以罰款，要求完善和規(guī)范。

3、根據(jù)誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)安全的原則，乙方對(duì)施工人員的安全生產(chǎn)負(fù)完全責(zé)任。如發(fā)生意外事故，由乙方負(fù)責(zé)處理，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，由甲方協(xié)調(diào)呈報(bào)有關(guān)部門(mén)。

4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴(yán)守國(guó)家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)施工區(qū)域的正常秩序。

5、施工現(xiàn)場(chǎng)及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準(zhǔn)私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒(méi)收，同時(shí)采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。

6、對(duì)打架、斗毆的有關(guān)人員，除處于必要的罰款外，責(zé)令其退出工地，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)告當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，?yīng)有的處罰、費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。本工程由誰(shuí)簽定合同，誰(shuí)在現(xiàn)場(chǎng)指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場(chǎng)管理或管理不善，甲方有權(quán)在乙方工程價(jià)款中扣除工程款的20%，同時(shí)甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。

八、材料及工具

1、按預(yù)算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，在施工過(guò)程中，乙方應(yīng)妥為保管和使用，不得浪費(fèi)，切實(shí)維護(hù)好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項(xiàng)目部核定后，甲方給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)。

2、甲方提供的各種機(jī)械設(shè)備，乙方應(yīng)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用，屬人為造成的損壞，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

3、甲方提供的各種小型工具，乙方應(yīng)妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價(jià)賠償)。

4、乙方在施工中，必須做到工完場(chǎng)清，誰(shuí)施工誰(shuí)清理的原則，同時(shí)服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo)，若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場(chǎng)地不清工完不清，甲方有權(quán)利責(zé)令其班組清理后施工，一旦不履行好此項(xiàng)工作，甲方將作出強(qiáng)制手段，委托其他人清理，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任班組承擔(dān)，為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作，項(xiàng)目部不定期進(jìn)行考核打分，視情況予以一定的獎(jiǎng)罰。

九、其他

1、未盡事宜，在施工過(guò)程中協(xié)商決定。

2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

甲方：乙方：

第3篇火車(chē)站安裝承攬合同書(shū)

建設(shè)單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)：

法定代表人：

地址：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳號(hào)：

施工單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)：

法定代表人：

地址：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳號(hào)：

雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程名稱(chēng)：

第二條工程地點(diǎn)：

第三條建筑面積：

第四條工程價(jià)款及付款方法：

第五條工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)

第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

第八條發(fā)包方義務(wù)：

1、開(kāi)工前______天，發(fā)包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平”;

辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

2、按協(xié)議分工，開(kāi)工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。

3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，

負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

第九條承包方義務(wù)：

1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。

2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前_____天交發(fā)包方一式_____份。

3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

4、竣工后，_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。

5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

第十條其它約定：

1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承包方按照發(fā)包方客戶(hù)的要求完成安裝任務(wù)。

2、承包方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。

3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由，對(duì)發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。

5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。

第十一條附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方：(蓋章)

簽約日期：______年_____月_____日

承包方：(蓋章)

第4篇承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書(shū)范本

委托方：__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

承攬方：__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

經(jīng)友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務(wù)，為明確雙方責(zé)任，確保完成任務(wù)，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。

1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時(shí)需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負(fù)責(zé)人辦理借用、歸還手續(xù)，丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價(jià)賠償。

2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍____________________________________________________。

以上設(shè)備總工資人民幣_(tái)_________________________整(包括保險(xiǎn)費(fèi))。

3、乙方在施工前，甲方負(fù)責(zé)提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時(shí)告知甲方更正，乙方在施工過(guò)程中無(wú)權(quán)擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé);乙方同時(shí)需負(fù)責(zé)做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車(chē)到設(shè)備裝車(chē)為止，施工時(shí)現(xiàn)場(chǎng)每天打掃一次。

4、本合同內(nèi)容從________年____月____日開(kāi)始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時(shí)甲方有權(quán)拒付工資。

5、乙方在施工過(guò)程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時(shí)，同時(shí)施工時(shí)必須注意安全，制作現(xiàn)場(chǎng)及進(jìn)入車(chē)間需佩戴安全帽;同時(shí)制作施工時(shí)需要注意各方面的安全，水電、動(dòng)用氣割焊具、行車(chē)的使用要符合規(guī)范。乙方必須購(gòu)買(mǎi)人身安全保險(xiǎn)(其費(fèi)用可由甲方墊付，手續(xù)乙方辦理)。一旦出現(xiàn)安全事故，概由乙方負(fù)責(zé)，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。

6、如乙方用錯(cuò)或者開(kāi)錯(cuò)材料，由乙方賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。在甲方的用戶(hù)單位運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問(wèn)題，也有乙方負(fù)責(zé)(包括車(chē)旅費(fèi))。

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)由甲方初步驗(yàn)收，最后以甲方的用戶(hù)單位驗(yàn)收為準(zhǔn)，在制作過(guò)程中乙方要絕對(duì)服從甲方的監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)協(xié)商解決。

8、賠償辦法：乙方要以房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)作為抵押。

9、總承包工資支付辦法：年終一次性結(jié)清工資(按實(shí)際完成量結(jié)算)。

10、本合同具有法律效力，雙方按照國(guó)家民法典執(zhí)行。

11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

12、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，有仲裁機(jī)關(guān)裁定。

甲方：________________乙方：________________

地址：________________地址：________________

聯(lián)系電話(huà)：________________聯(lián)系電話(huà)：________________

簽訂日期：________年____月____日簽訂日期：________年____月____日

第5篇原材料加工承攬合同書(shū)

承攬方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

第6篇凈水器加工承攬合同書(shū)

訂立合同雙方：

承攬方：

定作方：

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠(chǎng)驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同

的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的

不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(chǎng)(蓋章)

代表人：(簽名)

地址：電話(huà)：開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)：

乙方代表人：地址：電話(huà)：開(kāi)戶(hù)銀行：

帳號(hào)：

第7篇承攬合同:網(wǎng)站規(guī)劃設(shè)計(jì)制作合同書(shū)

根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)及網(wǎng)絡(luò)管理的有關(guān)規(guī)定，_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）委托_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）為甲方籌建internet網(wǎng)站，設(shè)計(jì)制作網(wǎng)頁(yè)的合作項(xiàng)目，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1．甲方有權(quán)要求乙方按照附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在附件二中雙方約定的時(shí)間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容。

2．甲方負(fù)責(zé)提供制作所需的一切資料（包括文字，圖片以及其他相關(guān)文件），并制作成電子文件。在乙方開(kāi)始制作網(wǎng)頁(yè)時(shí)，甲方應(yīng)備齊全部?jī)?nèi)容資料。

3．甲方應(yīng)在網(wǎng)頁(yè)制作的全過(guò)程中給與乙方便利條件，并積極配合。

4．甲方有權(quán)對(duì)乙方設(shè)計(jì)的網(wǎng)頁(yè)提出修改意見(jiàn)，由雙方協(xié)商更改。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

5．乙方應(yīng)依據(jù)附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在附件二中雙方約定的時(shí)間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容，乙方有權(quán)對(duì)甲方網(wǎng)頁(yè)的設(shè)計(jì)提出自己的意見(jiàn)和建議。

6．雙方合作期間，乙方對(duì)甲方提供的文字及圖片資料未經(jīng)甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

7．乙方對(duì)甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問(wèn)題不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

8．乙方所制作的網(wǎng)頁(yè)需兼容ie4．0 版和netscape4．0版以上主流瀏覽器，并支持800／600分辨率。

9．在制作過(guò)程中，對(duì)甲方陸續(xù)提出的修改要求，乙方應(yīng)盡力協(xié)助實(shí)現(xiàn)，并交甲方驗(yàn)收通過(guò)。對(duì)有可能影響附件二中雙方約定的完成時(shí)間的要求，乙方有權(quán)提出延期請(qǐng)求，由雙方協(xié)商確定具體時(shí)間。

10．乙方負(fù)責(zé)在網(wǎng)站開(kāi)通后10日內(nèi)對(duì)甲方網(wǎng)站中由于乙方失誤造成的頁(yè)面錯(cuò)誤進(jìn)行修改。

三、違約責(zé)任

11．由于甲方未及時(shí)提供資料而導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成，乙方不負(fù)任何責(zé)任，并有權(quán)向甲方提出延期要求，延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。

12．由于乙方原因未能按時(shí)完成合同所規(guī)定的內(nèi)容，甲方有權(quán)向乙方提出索賠，具體額度由雙方協(xié)商確定。

四、爭(zhēng)議解決

13．雙方因合同的解釋或履行產(chǎn)生爭(zhēng)議，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)

14．甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項(xiàng)后，甲方正式享有網(wǎng)站的全部使用權(quán)。

15．雙方合作期間，網(wǎng)站構(gòu)架，網(wǎng)頁(yè)版式設(shè)計(jì)等內(nèi)容（甲方提供文本資料及圖形，音像資料未經(jīng)乙方加工部分除外）之版權(quán)，設(shè)計(jì)權(quán)，使用權(quán)歸乙方所有，未經(jīng)許可甲方不得擅自使用，不得復(fù)制或交由第三方使用。

16．如因乙方原因出現(xiàn)第三方指控與站點(diǎn)頁(yè)面有關(guān)的知識(shí)侵權(quán)的事件，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)并保證甲方權(quán)利不受損失。

六、合同的終止

17．在乙方收到甲方支付的全部費(fèi)用后，本合同自行終止。

18．任何一方終止合同，需提前10個(gè)工作日書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明正當(dāng)終止理由，由雙方簽字代表協(xié)商終止合同。

19．由于戰(zhàn)爭(zhēng)，地震，火災(zāi)等法定人力不可抗因素導(dǎo)致的工作中斷，雙方均不承擔(dān)責(zé)任，待條件恢復(fù)后，由雙方協(xié)商確定合同變更內(nèi)容。

七、合同金額及付款方式

20．甲方應(yīng)向乙方網(wǎng)站規(guī)劃費(fèi)，網(wǎng)站設(shè)計(jì)費(fèi)，網(wǎng)站制作費(fèi)，以及網(wǎng)站后期維護(hù)費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)________元。

21．乙方為甲方進(jìn)行網(wǎng)站總體設(shè)計(jì)制作之前，甲方應(yīng)付給乙方網(wǎng)站預(yù)付款_________元。

22．待乙方全部完成甲方網(wǎng)站建設(shè)后，甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站建設(shè)款_________元。

23．乙方為網(wǎng)站后期維護(hù)期滿(mǎn)，甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站維護(hù)款_________元。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第8篇加工承攬合同書(shū)范本

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號(hào)：________________________

名稱(chēng)：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求

(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))

編號(hào)_______________________

名稱(chēng)_______________________

規(guī)格_______________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

備注_______________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)

第五條價(jià)款或酬金

(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第9篇工程承攬合同書(shū)范本

工程承攬合同

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議：

一、工程概況1. 工程名稱(chēng)：

2. 工程地點(diǎn)：

3. 承包范圍：

4. 承包方式：包工、包料、包費(fèi)用

5. 工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。

6. 工程質(zhì)量：本工程為合格工程(具體要求詳見(jiàn)第三條)

二、合同單價(jià)和付款方式

1. 合同單價(jià)：

2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運(yùn)輸費(fèi)，人工費(fèi)，裝卸費(fèi)，設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。

3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價(jià)款的__%剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無(wú)息付清。

4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付，項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。

三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

四、違約責(zé)任和安全責(zé)任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、爭(zhēng)議或糾紛處理

1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

2. 當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修。本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

甲方：乙方：

甲方駐工地代表：

_____年___月____日

第10篇承攬合同:電視節(jié)目制作播出合同書(shū)

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方在相互尊重，相互理解，相互信任，相互支持的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。甲乙雙方將共同履行本合同所規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任，并享有本合同所規(guī)定的權(quán)利。

一、雙方承擔(dān)的責(zé)任

甲方責(zé)任

1、需要乙方提供電視片制作的單位

（1）負(fù)責(zé)在_________年_________月_________日前向乙方提供經(jīng)審查合格的電視腳本，并提供全部制作費(fèi)用的70％。

（2）負(fù)責(zé)制作期間的差旅住宿等項(xiàng)費(fèi)用。

（3）在收到乙方制作完成的電視成片后二十天內(nèi)，完成對(duì)電視片的審查，并提供詳細(xì)的書(shū)面修改意見(jiàn)。

（4）在乙方按照甲方書(shū)面修改意見(jiàn)最后完成電視片制作后，支付制作費(fèi)用剩余的30％。

（5）負(fù)責(zé)在_________年_________月_________日前向乙方提供經(jīng)審查合格并符合_________電視節(jié)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求的成品電視片，并同時(shí)支付播出費(fèi)用。

（6）需要不需要乙方在電視片最后一次播出的一個(gè)半月，提供由中華人民共和國(guó)駐_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。

2、不需要乙方提供電視片制作的單位

（1）負(fù)責(zé)在_________年_________月_________日前向乙方提供經(jīng)審查合格并符合_________電視節(jié)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求的成品電視片，并同時(shí)支付播出費(fèi)用。

（2）需要不需要乙方在電視片最后一次播出的一個(gè)半月，提供由中華人民共和國(guó)_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。

乙方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)電視片的制作

（1）收到甲方提供經(jīng)審查合格的電視腳本和制作費(fèi)用的70％后，保證在一個(gè)半月內(nèi)完成按電視腳本制作完成電視片的前后期制作工作，并提請(qǐng)乙方審查。

（2）收到甲方對(duì)電視片的審查的書(shū)面修改意見(jiàn)后，于十天內(nèi)按照修改意見(jiàn)完成對(duì)電視片的修改工作。

（3）在收到播出費(fèi)用的二十天內(nèi)，完成節(jié)目在_________的播出時(shí)間安排，并通知甲方播出時(shí)間。

（4）在電視片最后重播的一個(gè)半月內(nèi)，返還電視片播出帶，并為需要的單位提供由中華人民共和國(guó)駐_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。

2、不負(fù)責(zé)電視片的制作

（1）在收到播出費(fèi)用的二十天內(nèi)，完成節(jié)目在_________的播出時(shí)間安排，并通知甲方播出時(shí)間。

（2）在電視片最后重播的一個(gè)半月內(nèi)，返還電視片播出帶，并為需要的單位提供由中華人民共和國(guó)駐_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。

二、宣傳等項(xiàng)工作

為配合電視節(jié)目展播，甲方需要不需要在播出地安排宣傳，考察，培訓(xùn)，會(huì)議等多項(xiàng)工作內(nèi)容。由乙方提供出入境的配套手續(xù)及接待等相關(guān)活動(dòng)。此項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容和安排，將由雙方另行協(xié)商解決。

三、違約責(zé)任

1、本合同甲乙雙方應(yīng)該認(rèn)真遵守執(zhí)行，任何單方不得違約，如單方違約應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。

2、乙方在為甲方提供電視片制作服務(wù)時(shí)，不得無(wú)故延誤時(shí)間，按合同規(guī)定時(shí)間限制每延誤一天，應(yīng)扣除相應(yīng)發(fā)生費(fèi)用的5％。

3、由于乙方因素，造成甲方電視片的遺播漏播，乙方應(yīng)返還甲方所有費(fèi)用，并負(fù)責(zé)賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

4、由于甲方責(zé)任造成合同單方中止，應(yīng)視為對(duì)乙方電視節(jié)目安排的空白，按播出費(fèi)用對(duì)乙方進(jìn)行賠償。

5、如遇特殊情況（不可抗的自然災(zāi)害，國(guó)家政策變更等）無(wú)法執(zhí)行合同時(shí)，經(jīng)雙方同意可以修改，變更，終止合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

開(kāi)戶(hù)銀行：_________ 開(kāi)戶(hù)銀行：_________

賬號(hào)：_________ 賬號(hào)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第11篇承攬合同書(shū)(含運(yùn)輸)

訂立合同雙方：

承攬方：____，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

定作主：____，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方。

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。

(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗(yàn)的根據(jù))

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。

第四條乙方提供原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間__________________。

第七條乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付定金 ____元乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付預(yù)付款____元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān) 違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理乙方不再需要的，有權(quán) 解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的____‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值___%的違約金。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值___%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決協(xié)商不成時(shí)，可以向人民法院起訴。

本合同于____年__月__日生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份。

承攬方：_____ 定作方：______

地址：______ 地址：_______

法定代表人：___ 法定代表人：____

簽約日期：____年__月__日

第12篇柜臺(tái)貨架承攬加工合同書(shū)

承攬方：_________縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

定作方：_________縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于_______年_______月_______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款________元。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：_______年_______月_______日至________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按________元計(jì)算，共計(jì)________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算，共計(jì)________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款________元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

第十二條甲方的違約責(zé)任

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值________%的違約金。

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年_______月_______日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方：_________縣木具廠(chǎng)(蓋章)

代表人：________________(簽名)

地址：________________

電話(huà)：________________

開(kāi)戶(hù)銀行：_________縣支行營(yíng)業(yè)所

帳號(hào)：________________

乙方：_________縣百貨公司

代表人：________________

地址：________________

電話(huà)：________________

開(kāi)戶(hù)銀行：_________縣支行

帳號(hào)：________________

_______年_______月_______日

第13篇城市廣告承攬合同書(shū)

委托方簽訂地點(diǎn)：

承攬方依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告承攬要求。

項(xiàng)目(媒介)：

廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：承攬方應(yīng)按《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。

發(fā)布地點(diǎn)：

顏色：

規(guī)格或材料：

刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：

其他要求：

第二條廣告費(fèi)及支付方法

廣告費(fèi)類(lèi)別單價(jià)數(shù)量金額(元)備注設(shè)計(jì)、制作費(fèi)發(fā)布費(fèi)代理費(fèi)合計(jì)金額(大寫(xiě))

結(jié)算方式和期限：

承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。

第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。

第四條違約責(zé)任。

委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費(fèi)的_____%，向承攬方償付違約金，超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。

承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費(fèi)的_____%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的償付違約金。

其它違約金責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條糾紛解決方式。發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成-，按下列第()項(xiàng)規(guī)定辦理。

1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁。

2、向地人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項(xiàng)。

第七條附則。

本合同附件件，名稱(chēng)：

本合同有效期：自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。

委托方單位名稱(chēng)(蓋章)

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

賬戶(hù)：

承攬方單位名稱(chēng)(蓋章)

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話(huà)：

廣告業(yè)務(wù)員證號(hào)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

賬戶(hù)：

第14篇加工承攬合同書(shū)樣式

承攬方：

地址：

法定代表人：

定作方：

地址：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金 ____ 元(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán) 解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商不成按項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁

2.向人民法院起訴。

本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

年月日

承攬方：________________________

代表人：________________________

年月日

第15篇承攬合同:商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)委托合同書(shū)

甲方：_________

乙方：_________

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，乙方接受甲方的委托，就公司標(biāo)志設(shè)計(jì)或公司產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計(jì)事項(xiàng)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行：

一、委托之事項(xiàng)：

甲方委托_________為其公司設(shè)計(jì)標(biāo)志_________個(gè)，公司產(chǎn)品商標(biāo)_________個(gè)。

二、委托設(shè)計(jì)費(fèi)用：

公司標(biāo)志設(shè)計(jì)單價(jià)為人民幣_(tái)________元，公司產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計(jì)單價(jià)為人民幣_(tái)________元；

總價(jià)為：人民幣_(tái)________元，（大寫(xiě)：_________）。

三、付款方式：

1．甲方需在合同簽訂之日起兩個(gè)工作日內(nèi)將委托設(shè)計(jì)總費(fèi)用的35％通過(guò)電匯或銀行轉(zhuǎn)賬到乙方公司帳戶(hù)（乙方收到甲方的銀行劃帳憑據(jù)后作為標(biāo)志設(shè)計(jì)的開(kāi)始時(shí)間）。

2．標(biāo)志設(shè)計(jì)完成后，甲方需在三天內(nèi)簽名或蓋章確認(rèn)（以傳真方式確認(rèn)同樣有效），確認(rèn)后甲方應(yīng)當(dāng)即付標(biāo)志設(shè)計(jì)費(fèi)用的全部余款。

3．如有相關(guān)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)費(fèi)用需另計(jì)，標(biāo)志通過(guò)即付總項(xiàng)目費(fèi)用的50％，余款在相關(guān)設(shè)計(jì)完成后支付。如只有標(biāo)志設(shè)計(jì)，標(biāo)志通過(guò)即付所有余款。

四、乙方設(shè)計(jì)作品的時(shí)間，交付方式：

1．乙方需在七個(gè)工作日內(nèi)設(shè)計(jì)出甲方公司的標(biāo)志初稿。單個(gè)標(biāo)志設(shè)計(jì)完成的時(shí)間為15個(gè)工作日左右。

2．乙方以電子稿交付方式交付設(shè)計(jì)的作品，乙方在收到甲方余款結(jié)清后的有關(guān)憑據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式把標(biāo)志電子稿交予甲方。

五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定：

1．乙方對(duì)設(shè)計(jì)完成的作品享有著作權(quán)。甲方將委托設(shè)計(jì)的所有費(fèi)用結(jié)算完畢后，乙方可將作品著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方（需另行簽訂轉(zhuǎn)讓合同）。

2．甲方在未付清所有委托設(shè)計(jì)費(fèi)用之前，乙方設(shè)計(jì)的作品著作權(quán)歸乙方，甲方對(duì)該作品不享有任何權(quán)利。

3．甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設(shè)計(jì)的作品而導(dǎo)致的侵權(quán)，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》追究其法律責(zé)任。

六、雙方的權(quán)利義務(wù)：

甲方權(quán)利：

1．甲方有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和思路，以使乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。

2．甲方有權(quán)對(duì)乙方所設(shè)計(jì)的作品提出修改意見(jiàn)；

3．甲方在付清所有設(shè)計(jì)費(fèi)用后有權(quán)要求簽訂著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，以享有設(shè)計(jì)作品的所有權(quán)利；

甲方義務(wù)：

1．甲方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用；

2．甲方有義務(wù)提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方；

乙方權(quán)利：

1．乙方有權(quán)要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設(shè)計(jì)參考；

2．乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應(yīng)款項(xiàng)；

3．乙方對(duì)設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)，有權(quán)要求甲方在未付清款項(xiàng)之前不得使用該設(shè)計(jì)作品：

乙方義務(wù)：

1．乙方需按照甲方的要求進(jìn)行作品設(shè)計(jì)。

2．乙方需按照合同約定按時(shí)交付設(shè)計(jì)作品。

七、違約責(zé)任：

1．甲方在設(shè)計(jì)作品初稿完成前終止合同，其預(yù)付的30％費(fèi)用無(wú)權(quán)要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應(yīng)當(dāng)支付全額的設(shè)計(jì)費(fèi)用。

2．乙方如無(wú)正當(dāng)理由提前終止合同，所收取的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)全部退回給甲方。

八、合同生效

本合同下載打印需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持對(duì)方簽字（蓋章）合同一份，均具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

地址：_________ 地址：_________

電話(huà)：_________ 電話(huà)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

第16篇辦公室裝修承攬合同書(shū)

委托單位

承攬單位

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱(chēng)：__________________________________.

2.工程地點(diǎn)：__________________________________.

3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

承包人包工、包料;

承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)____________元，由發(fā)包人支付

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫(xiě)金額：圓整

二、施工時(shí)間

工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

三、甲方工作

1、開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

四、乙方工作

1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。

4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線(xiàn)的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

六、工程款付款方式如下：

付款時(shí)間

付款百分比

金額

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修。

九、其他：