窗簾買賣合同（12份范本）

第1篇 20xx年窗簾買賣合同

1.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

乙方：

工程項目：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用原則簽訂本合同。

第一條：工程概況及內(nèi)容

工程名稱：思源實驗學校實驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝，包工包料包稅，乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調(diào)試、測量服務。

第二條：交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢，逾期未安裝完畢，乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條：面料型號

按照甲方指定的面料型號。

第四條：工程造價

學校需安裝窗簾總面積約為295米，每米價格為壹佰叁拾元。最后結算以實際發(fā)生數(shù)量為準。

第五條：質量標準

1、符合國家、行業(yè)的相關質量的標準施工規(guī)范，質量達到優(yōu)良等級。

2、乙方必須根據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中，如果甲方發(fā)現(xiàn)材料與所指定的樣板不符，有權要求乙方返工，所造成的損失由乙自行承擔。

3、窗簾平整、控制器操作靈活。

4、安裝牢固，感觀效果好。

第六條：甲方責任

1、與乙方確定安裝位置及質量要求。

2、對承包質量、進度進行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負責開、關門，提供安裝條件，包括電等。

第七條：乙方責任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、服從甲方關于施工進度，質量等方面的各項要求。

3、乙方有關人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。

第八條：驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條約定的質量標準作為質量評定標準。

第九條：付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%，余款扣除4000元的質量保證金外，在二個月內(nèi)付給乙方。質量保證金在保質期滿后付給乙方。

第十條：保修

1、除本合同已約定的外，乙方應按國家關于質量保修的規(guī)定，對承包項目承擔質量保修責任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年，如因窗簾質量及窗簾安裝原因導致的返修，乙方應立即無條件的給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的情況下，甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

2.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲方開展新辦公室工作需要，經(jīng)領導批準，同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：

一、項目名稱：辦公室外圍安裝陽光面料，內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容：辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務總監(jiān)、設計部、質安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務室)

三、質量：按貴公司選擇的樣品進行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達到標準。

四、工期：20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收：完工后，經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式：本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后，一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表：代表：

日期：年月日日期：年月日

3.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：乙方：

甲方因業(yè)務需要向乙方訂購一批窗簾，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，具體條款如下：

1、工程概況及內(nèi)容：

乙方向甲方位于的大樓提供窗簾的加工、安裝，具體窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質量標準及服務：

乙方按照甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求，進行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件給予維修;如屬甲方人為損壞情況，甲方需自行購買其損壞配件，由乙方負責維修，并承擔相應的維修費用。

3、付款方式：本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預交協(xié)議總價50%

4、雙方權利及違約責任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應為乙方施工提供便利，協(xié)助乙方辦理有關的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應注意保持好甲方各房間衛(wèi)生，做好安裝廢料的收集，不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間，甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應提前五天書面通知乙方，雙方簽訂補充協(xié)議，甲方并承擔相應增加的費用。

3)因一方原因，造成協(xié)議無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理協(xié)議終止手續(xù)，并由責任方賠償對方因協(xié)議終止導致的經(jīng)濟損失;

4)倘若因甲方裝修未完工，或窗戶墻體有問題，影響乙方施工，導致工程不能按期完工，甲方應同意乙方延期交工。

5、協(xié)議爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列任一種方式解決：

1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

6、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

簽約地點：

簽約日期：年月日

4.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

名稱數(shù)量單價總計

共計金額：

一、付款方式：

乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方一次性付清。

二、乙方責任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)，安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。

三、甲方責任：

1、甲方須準時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。

3、乙方于約定時間安裝完畢，甲方于七個工作日內(nèi)進行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款，每超過一天，須按合同總額2%日向乙方支付違約金。

五、質量保證及售后服務：

乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)

六、補充條款：

1.窗簾高度實際：2.75米，超過2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

公對公轉帳帳戶和帳號：

公司名稱：

開戶銀行:

帳號:

5.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、互惠互利和誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就xx8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

一、合同價款及付款方式：

1、本合同總價款為人民幣

2、本合同簽訂后，甲方向乙方支付定金進行生產(chǎn)，在乙方將窗簾送至甲方指定的工地，經(jīng)甲方驗收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作為質保金，一年后付清。

二、乙方責任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)加工，并于年月日前安裝完畢。

三、甲方責任：

1、甲方須按合同約定時間向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費給乙方。

3、乙方按約定時間加工并安裝完畢后，甲方于安裝完畢后七個工作日內(nèi)進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。

四、違約責任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

2、由于甲方原因，乙方未能按時進場安裝，甲方負全部責任，甲方必須按約定時間把貨款全部支付給乙方，每超過一天，須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

五、質量保證及售后服務：

乙方提供窗簾部分一年免費保修，配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)。

六、補充條款：

1、本合同金額為不含增值稅金額，含稅價加3%。

2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差，這視為正常情況。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

第2篇 窗簾買賣服務合同

2023窗簾買賣服務賣方：

買方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現(xiàn)金;通過銀行轉帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

電話：電話：

第3篇 窗簾買賣合同范本

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式

安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日 。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任

(1)違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

補充條款

甲方： 乙方：

傳真： 傳真：

電話： 電話：

第4篇 窗簾買賣及安裝合同

2023窗簾買賣及安裝賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式

安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任

(1)違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款甲方：乙方：傳真：傳真：電話：電話：________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方：馬鞍山xx公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。

甲方(章)：乙方(章)：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

第5篇 小區(qū)窗簾買賣及安裝合同

2023小區(qū)窗簾買賣及安裝賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。

(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任

(1)違約責任1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

補充條款_________________________

甲方：乙方：

傳真：傳真：

電話：電話：

第6篇 窗簾買賣合同

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式

安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日 。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任

(1)違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

補充條款

甲方： 乙方：

傳真： 傳真：

第7篇 窗簾買賣安裝合同書

賣方：

買方：

根據(jù)《民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現(xiàn)金;通過銀行轉帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

第8篇 酒店窗簾買賣合同書

甲方：

乙方：

經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號，幅高2.8米，紗編號幅高

2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。

4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。

6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，;

7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題乙方24小時內(nèi)做出處理意見。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：

代表人：

乙方：

第9篇 窗簾買賣安裝合同

2023窗簾買賣安裝賣方：

買方：

根據(jù)《民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式

安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現(xiàn)金;通過銀行轉帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任

違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

第10篇 窗簾買賣合同標準范本

甲方：桂林xx酒店(以下簡稱甲方)

乙方：南寧xx(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號(8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號(8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號(18)，幅高2.8米，紗編號(18)幅高

2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。

4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。

6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，(一周內(nèi)甲方未驗收視為驗收合格);

7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題(非人為損壞)乙方24小時內(nèi)做出處理意見(處理過程中產(chǎn)生的任何費用由乙方承擔)。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：桂林xx酒店管理有限責任公司

代表人： 乙方：南寧xx

代表人：

開戶銀行：____市商業(yè)銀行 帳號：622xxxx002xxxx7461

地址：民族商場四樓家樂美布藝 電話：________年____月____日________年____月____日

第11篇 窗簾買賣xx版合同

范本 買賣合同以轉移標的物 所有權為目的，因此出賣人負有轉移標的物所有權歸買受人的義務。接下來小編為你帶來窗簾買賣合同范本，希望對你有幫助。 窗簾買賣合同范本一 賣方：(乙方) 買方：(甲方) 根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價： 合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式 安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日 。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任

(1)違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。 補充條款 甲方： 乙方： 傳真： 傳真： 電話： 電話：________年____月____日 20________年____月____日 窗簾買賣合同范本二 甲方：馬鞍山xx公司 乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心 根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額： 注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求: 具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。 六 ：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。 甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人： 簽訂合同日期：

第12篇 2023年窗簾買賣合同

1.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：

乙方：

工程項目：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用原則簽訂本合同。

第一條：工程概況及內(nèi)容

工程名稱：思源實驗學校實驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝，包工包料包稅，乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調(diào)試、測量服務。

第二條：交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢，逾期未安裝完畢，乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條：面料型號

按照甲方指定的面料型號。

第四條：工程造價

學校需安裝窗簾總面積約為295米，每米價格為壹佰叁拾元。最后結算以實際發(fā)生數(shù)量為準。

第五條：質量標準

1、符合國家、行業(yè)的相關質量的標準施工規(guī)范，質量達到優(yōu)良等級。

2、乙方必須根據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中，如果甲方發(fā)現(xiàn)材料與所指定的樣板不符，有權要求乙方返工，所造成的損失由乙自行承擔。

3、窗簾平整、控制器操作靈活。

4、安裝牢固，感觀效果好。

第六條：甲方責任

1、與乙方確定安裝位置及質量要求。

2、對承包質量、進度進行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負責開、關門，提供安裝條件，包括電等。

第七條：乙方責任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、服從甲方關于施工進度，質量等方面的各項要求。

3、乙方有關人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。

第八條：驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條約定的質量標準作為質量評定標準。

第九條：付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%，余款扣除4000元的質量保證金外，在二個月內(nèi)付給乙方。質量保證金在保質期滿后付給乙方。

第十條：保修

1、除本合同已約定的外，乙方應按國家關于質量保修的規(guī)定，對承包項目承擔質量保修責任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年，如因窗簾質量及窗簾安裝原因導致的返修，乙方應立即無條件的給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的情況下，甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

2.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲方開展新辦公室工作需要，經(jīng)領導批準，同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：

一、項目名稱：辦公室外圍安裝陽光面料，內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容：辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務總監(jiān)、設計部、質安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務室)

三、質量：按貴公司選擇的樣品進行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達到標準。

四、工期：20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收：完工后，經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式：本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后，一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表：代表：

日期：年月日日期：年月日

3.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：乙方：

甲方因業(yè)務需要向乙方訂購一批窗簾，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，具體條款如下：

1、工程概況及內(nèi)容：

乙方向甲方位于的大樓提供窗簾的加工、安裝，具體窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質量標準及服務：

乙方按照甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求，進行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件給予維修;如屬甲方人為損壞情況，甲方需自行購買其損壞配件，由乙方負責維修，并承擔相應的維修費用。

3、付款方式：本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預交協(xié)議總價50%

4、雙方權利及違約責任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應為乙方施工提供便利，協(xié)助乙方辦理有關的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應注意保持好甲方各房間衛(wèi)生，做好安裝廢料的收集，不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間，甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應提前五天書面通知乙方，雙方簽訂補充協(xié)議，甲方并承擔相應增加的費用。

3)因一方原因，造成協(xié)議無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理協(xié)議終止手續(xù)，并由責任方賠償對方因協(xié)議終止導致的經(jīng)濟損失;

4)倘若因甲方裝修未完工，或窗戶墻體有問題，影響乙方施工，導致工程不能按期完工，甲方應同意乙方延期交工。

5、協(xié)議爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列任一種方式解決：

1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

6、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

簽約地點：

簽約日期：年月日

4.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

名稱數(shù)量單價總計

共計金額：

一、付款方式：

乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方一次性付清。

二、乙方責任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)，安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。

三、甲方責任：

1、甲方須準時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。

3、乙方于約定時間安裝完畢，甲方于七個工作日內(nèi)進行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款，每超過一天，須按合同總額2%日向乙方支付違約金。

五、質量保證及售后服務：

乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)

六、補充條款：

1.窗簾高度實際：2.75米，超過2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

公對公轉帳帳戶和帳號：

公司名稱：

開戶銀行:

帳號:

5.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、互惠互利和誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就xx8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

一、合同價款及付款方式：

1、本合同總價款為人民幣

2、本合同簽訂后，甲方向乙方支付定金進行生產(chǎn)，在乙方將窗簾送至甲方指定的工地，經(jīng)甲方驗收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作為質保金，一年后付清。

二、乙方責任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)加工，并于年月日前安裝完畢。

三、甲方責任：

1、甲方須按合同約定時間向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費給乙方。

3、乙方按約定時間加工并安裝完畢后，甲方于安裝完畢后七個工作日內(nèi)進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。

四、違約責任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

2、由于甲方原因，乙方未能按時進場安裝，甲方負全部責任，甲方必須按約定時間把貨款全部支付給乙方，每超過一天，須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

五、質量保證及售后服務：

乙方提供窗簾部分一年免費保修，配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)。

六、補充條款：

1、本合同金額為不含增值稅金額，含稅價加3%。

2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差，這視為正常情況。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：