歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 合同范本

簡(jiǎn)易鋼結(jié)構(gòu)加工合同(14份范本)

更新時(shí)間:2024-11-12 查看人數(shù):91

簡(jiǎn)易鋼結(jié)構(gòu)加工合同

第1篇 鋼結(jié)構(gòu)加工合同樣書

訂立合同雙方:

承攬方:__________________

定作方:__________________

定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條 價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________

________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________

第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責(zé)任:

一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任:

一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)

代表人:____________________(蓋章)

地址:________________________________

電話:________________________________

開戶銀行:____________________________

帳號(hào):______________________________

承攬方:__________________________(蓋章)

代表人:__________________________(蓋章)

地址:_________________________

電話:_________________________

開戶銀行:_____________________

帳號(hào):_________________________

________年____月____日訂

第2篇 鋼結(jié)構(gòu)加工合同糾紛判決書

原告______________________________有限公司,住所地______________________________。

法定代表人____,董事長(zhǎng)。

委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。

委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。

被告______________________________有限公司,住所地______________________________。

法定代表人____,總經(jīng)理。

委托代理人____,男,______________________________公司經(jīng)理,住該單位。

原告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員______獨(dú)任審判,公開開庭進(jìn)行了審理,本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱,年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后,原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處,被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無法完成加工,讓原告運(yùn)回材料,原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸,賠償損失______元,訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

被告辯稱,原告所述與事實(shí)不符,年______月______日原告才將全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在違約,是原告違約,被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸,現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料,因原告未支付被告加工費(fèi),故被告未將材料歸還原告,被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。

經(jīng)審理查明:年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進(jìn)行加工制作,原告于年______月______日向被告提供圖紙,材料提供到被告工廠,年______月______日開始發(fā)貨,______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后,原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠,被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工,年______月______日,原告開始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材),原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過程中,原告表示未運(yùn)回的鋼材為______噸,被告表示加工鋼材存在一定損耗,現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材,因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。

上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。

本院認(rèn)為:原、被告雙方訂立的加工合同,系雙方真實(shí)意思表示,不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù),而原告未給付被告加工費(fèi),故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán),原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求,于法無據(jù),本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第二百六十四條之規(guī)定,判決如下:

駁回原告______________________________有限公司的訴訟請(qǐng)求。

案件受理費(fèi)______元,由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納上訴案件受理費(fèi),上訴于______市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理。

代理審判員______

______年______月______日

書記員______

第3篇 建設(shè)工程鋼結(jié)構(gòu)加工合同

2023建設(shè)工程鋼結(jié)構(gòu)加工甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。

一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)

1、項(xiàng)目名稱:型廣告塔座

2、工程地點(diǎn):

二、工程內(nèi)容:

1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《》施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍漆(色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。

委托加工數(shù)量為型廣告塔座。

2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝.。

面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。

合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。

三、承包方式和造價(jià):

型廣告塔座,單價(jià)每座0000.00元(大寫:)。

合計(jì)人民幣元,大寫:元整;

本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。

四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式:

付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的%,計(jì)人民幣元(大寫:元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的%,計(jì)人民幣元(大寫:元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)元(大寫:元整)的%;合計(jì)人民幣元(大寫:元整)座廣告塔共計(jì)元(大寫:元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣元(大寫:元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。

五、工程期限為天,其中加工配件天,運(yùn)輸天,安裝天。

六、雙方責(zé)任

·廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同

(一)甲方責(zé)任

1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。

協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人元計(jì),工期相應(yīng)順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。

甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

4、甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。

5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。

如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延。

造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。

施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣,同時(shí)此合同終止。

(二)乙方責(zé)任

1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。

廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為/2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))。

廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。

如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因,工期順延。

5、工程質(zhì)量驗(yàn)收:以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始(驗(yàn)收日期為

);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過。

6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。

7、在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。

8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。

七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件:

《鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》

附則:

(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補(bǔ)充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。

(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲、乙雙方各持一份。

(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。

如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。

(四)本合同附廣告塔驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》

148:20、省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

驗(yàn)收手續(xù)一式兩份,甲乙雙方各持一份。

(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:

(蓋章)(蓋章)

年月日年月日

第4篇 鋼結(jié)構(gòu)加工通用版合同

訂立合同雙方: 承攬方:__________________ 定作方:__________________ 定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品: 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注

第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照

第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條 價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________ ________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________

第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責(zé)任: 一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。 二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。 三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。 四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。 五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。 六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。 七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。 八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。 九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。 十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任: 一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。 三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條

第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。 六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。 七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。 本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。 定作方:____________________(蓋章) 代表人:____________________(蓋章) 地址:________________________________ 電話:________________________________ 開戶銀行:____________________________ 帳號(hào):______________________________ 承攬方:__________________________(蓋章) 代表人:__________________________(蓋章) 地址:_________________________ 電話:_________________________ 開戶銀行:_____________________ 帳號(hào):________年____月____日訂

第5篇 鋼結(jié)構(gòu)加工合同書

甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。

一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)

1、項(xiàng)目名稱:

2、工程地點(diǎn):

二、工程內(nèi)容:

1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的____________《》施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍______漆(____色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。

2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝。。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)

三、承包方式和造價(jià):

《____________》型廣告塔座,單價(jià)每座元(大寫:__________)合計(jì)人民幣_(tái)_______元,大寫:________元整;

本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。。

四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式:

付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:__________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)________元(大寫:__________元整)的____%;合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫:____元整)座廣告塔共計(jì)________元(大寫:__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:________元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。

五、工程期限為_____天,其中加工配件天,運(yùn)輸天,安裝天。

六、雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任

1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人____元計(jì),工期相應(yīng)順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

4、甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。

5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣,同時(shí)此合同終止。

(二)乙方責(zé)任

1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為/㎡(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的____%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因,工期順延。

5、工程質(zhì)量驗(yàn)收:以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過。

6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。

7、在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。

8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。

七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件:

《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》

甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:

(蓋章)(蓋章)

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

第6篇 鋼結(jié)構(gòu)加工制作安裝合同范本

甲方:_________

乙方:_________

依據(jù)中華人民共和國(guó)《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱:_________

2、工程地點(diǎn):_________

3、工程造價(jià):_________

第二條、分包內(nèi)容

乙方須依照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運(yùn)輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、油漆、吊裝、安裝、配合驗(yàn)收及原建筑物成品保護(hù)。制作、運(yùn)輸及安裝一切的人工、材料、機(jī)具、施工安全等均由乙方負(fù)責(zé)。

第三條、施工工期

總工期為天。開工日期為,預(yù)定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預(yù)付款______元,(大寫:_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次費(fèi)付款______元,(大寫:_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次費(fèi)付款______元,(大寫:_______________元整)。

4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進(jìn)行驗(yàn)收后,留壹萬______元做質(zhì)保金,其他款項(xiàng)七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個(gè)月內(nèi)一次性付清。

第五條、雙方責(zé)任

甲方責(zé)任

1、依照本合同及時(shí)支付工程款和進(jìn)行結(jié)算。

2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

3、提供現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用水、用電接入點(diǎn)。

4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

乙方責(zé)任

1、乙方對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé),并按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測(cè)報(bào)告,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,并做好自檢工作。

2、必須嚴(yán)格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負(fù)責(zé),返工費(fèi)用自理。

3、嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動(dòng)保護(hù)、治安管理?xiàng)l例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對(duì)施工的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。

4、對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)材料的保管及未驗(yàn)收的成品保護(hù)負(fù)責(zé)。

5、工程竣工驗(yàn)收后,清理現(xiàn)場(chǎng)(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時(shí)設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場(chǎng)。

6、乙方負(fù)責(zé)自工程驗(yàn)收之日起因工程質(zhì)量達(dá)不到要求而出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)保修。

7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負(fù)責(zé)。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方:_________乙方:_________

電話:_________電話:_________

第7篇 鋼結(jié)構(gòu)加工施工合同書

甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。

一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)

1、項(xiàng)目名稱:型廣告塔座

2、工程地點(diǎn):

二、工程內(nèi)容:

1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的____________《》施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍______漆(____色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。

2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。

三、承包方式和造價(jià):

《____________》型廣告塔座,單價(jià)每座0000.00元(大寫:__________)。合計(jì)人民幣_(tái)_______元,大寫:________元整;

本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。

四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式:

付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:__________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)________元(大寫:__________元整)的____%;合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫:____元整)座廣告塔共計(jì)________元(大寫:__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:________元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。

五、工程期限為天,其中加工配件天,運(yùn)輸天,安裝天。

六、雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任

1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人____元計(jì),工期相應(yīng)順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

4、甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。

5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣,同時(shí)此合同終止。

(二)乙方責(zé)任

1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為

/2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))。廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的____%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因,工期順延。

5、工程質(zhì)量驗(yàn)收:以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始(驗(yàn)收日期為

);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過。

6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。

7、在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。

8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。

七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件:

《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》

附則:

(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補(bǔ)充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。

(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲、乙雙方各持一份。

(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。

(四)本合同附廣告塔驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》

148:______、______省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《____________》________。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份,甲乙雙方各持一份。

(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:

(蓋章)(蓋章)

第8篇 鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同書

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

根據(jù)《 民法典 》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容

1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為 。

2、制作內(nèi)容

(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì): 系列: 噸位: 單價(jià)約 元(大寫: )

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì): 噸位: 單價(jià)約 元(大寫: )

(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷 面漆 道, 底漆 道。

二、合同價(jià)款及結(jié)算方式

1、合同總價(jià)暫定為 元,(大寫) (以實(shí)際決算為準(zhǔn))。

2、合同簽訂當(dāng)日甲方付 元,(大寫) 給乙方作為合同 定金 (最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。

3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。

三、質(zhì)量要求

1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量 保證書 、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。

3、要求第三方檢測(cè)單位為:

(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□ 超聲波探傷檢測(cè)□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目: 。

(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□ 甲方自理□

四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間

1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。

2、交貨時(shí)間: 年 月 日開始提貨。

五、包裝及運(yùn)輸

1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。

2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。

3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)

1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙 套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。

3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后 小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

七、 違約責(zé)任

按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、 合同糾紛 處理方式

甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向 人民法院起訴。

九、附則

1、本合同 式 份,雙方各執(zhí) 份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

法定代表人:

委托 代理 人: 法定代表人:

委托代理人:

年 月 日 年 月 日

第9篇 鋼結(jié)構(gòu)加工制作安裝合同

甲方:_________

乙方:_________

依據(jù)中華人民共和國(guó)《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱:_________

2、工程地點(diǎn):_________

3、工程造價(jià):_________

第二條、分包內(nèi)容

乙方須依照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運(yùn)輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、油漆、吊裝、安裝、配合驗(yàn)收及原建筑物成品保護(hù)。制作、運(yùn)輸及安裝一切的人工、材料、機(jī)具、施工安全等均由乙方負(fù)責(zé)。

第三條、施工工期

總工期為天。開工日期為,預(yù)定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預(yù)付款______元,(大寫:_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次費(fèi)付款______元,(大寫:_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次費(fèi)付款______元,(大寫:_______________元整)。

4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進(jìn)行驗(yàn)收后,留壹萬______元做質(zhì)保金,其他款項(xiàng)七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個(gè)月內(nèi)一次性付清。

第五條、雙方責(zé)任

甲方責(zé)任

1、依照本合同及時(shí)支付工程款和進(jìn)行結(jié)算。

2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

3、提供現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用水、用電接入點(diǎn)。

4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

乙方責(zé)任

1、乙方對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé),并按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測(cè)報(bào)告,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,并做好自檢工作。

2、必須嚴(yán)格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負(fù)責(zé),返工費(fèi)用自理。

3、嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動(dòng)保護(hù)、治安管理?xiàng)l例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對(duì)施工的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。

4、對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)材料的保管及未驗(yàn)收的成品保護(hù)負(fù)責(zé)。

5、工程竣工驗(yàn)收后,清理現(xiàn)場(chǎng)(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時(shí)設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場(chǎng)。

6、乙方負(fù)責(zé)自工程驗(yàn)收之日起因工程質(zhì)量達(dá)不到要求而出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)保修。

7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負(fù)責(zé)。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方:_________乙方:_________

電話:_________電話:_________

第10篇 鋼結(jié)構(gòu)加工合同新整理版

訂立合同雙方:

承攬方:__________________

定作方:__________________

定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

品 名

規(guī) 格

單 位

數(shù) 量

備 注

第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條 價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________

________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________

第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責(zé)任:

一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任:

一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)

代表人:____________________(蓋章)

地址:________________________________

電話:________________________________

開戶銀行:____________________________

帳號(hào):______________________________

承攬方:__________________________(蓋章)

代表人:__________________________(蓋章)

地址:_________________________

電話:_________________________

開戶銀行:_____________________

帳號(hào):_________________________

年 月 日訂

第11篇 鋼結(jié)構(gòu)加工合同

訂立合同雙方:

承攬方:__________________

定作方:__________________

定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品:

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________

________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________

第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責(zé)任:

一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任:

一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)

代表人:____________________(蓋章)

地址:________________________________

電話:________________________________

開戶銀行:____________________________

帳號(hào):______________________________

承攬方:__________________________(蓋章)

代表人:__________________________(蓋章)

地址:_________________________

電話:_________________________

開戶銀行:_____________________

帳號(hào):_________________________

________年____月____日訂

第12篇 鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同書

合同編號(hào):_____________

鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同工程名稱:_____________

發(fā)包方(甲方):_____________

承包方(乙方):_____________

依照《中華人民共和國(guó)民法典》,《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方就房鋼結(jié)構(gòu)制作協(xié)商一致,訂立本合同。

一、合同內(nèi)容:

本合同計(jì)價(jià)方式采用:固定綜合單價(jià)含加工費(fèi)、油漆費(fèi)(二遍普通醇酸底漆),加工量以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)計(jì)算總價(jià)。

二、合同造價(jià)及結(jié)算方式:

合同總價(jià)約_____________元,(大寫:_____________)。

注:1、主副鋼工程量按圖紙理論計(jì)算另計(jì)2%損耗,檁條無損耗。

2、雙方約定加工量/合同價(jià)變更原則:設(shè)計(jì)變更及簽證另行增減。

三、構(gòu)件款支付與結(jié)算

合同簽訂3個(gè)工作日內(nèi),甲方應(yīng)支付工程價(jià)款70%的預(yù)付款,構(gòu)件分批提貨,提貨前,付清當(dāng)批構(gòu)件剩余款項(xiàng),最后一批構(gòu)件出廠前結(jié)清貨款。

四、工期及運(yùn)輸方式:

1、暫定工期9月25日開始供貨,10月20日供貨完成。如因非乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方不承擔(dān)工期延誤造成的損失。

2、如甲方延期提貨,需應(yīng)不遲于10月20日前結(jié)清貨款,延期支付部分需承擔(dān)違約金5‰/日。

3、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸。

五、甲方的責(zé)任

5.1、合同簽訂后一周內(nèi),給乙方提供鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙壹套,供乙方深化設(shè)計(jì)。

5.2、負(fù)責(zé)對(duì)乙方所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)做好安全、技術(shù)、質(zhì)量交底,提出明確

的安全、技術(shù)、質(zhì)量要求。

5.3、負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中全面協(xié)調(diào)與管理。

5.4、按合同要求支付相應(yīng)款項(xiàng)。

5.5、提供加工順序、構(gòu)件計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。

5.6、甲方檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)乙方的進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)。

六、乙方的責(zé)任

6.1、乙方必須組織精干的技術(shù)工人、管理人員配套的隊(duì)伍,保質(zhì)、保量提

前或按時(shí)完成承包范圍內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)。

6.2、乙方在未經(jīng)過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調(diào)整崗位。

6.3、乙方本項(xiàng)目全體人員必須接受安全生產(chǎn)、職業(yè)崗位培訓(xùn),安全培訓(xùn)合

格且特殊工種需持證上崗。

6.4、負(fù)責(zé)完成相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)資料的編制和整理。

6.5、乙方應(yīng)對(duì)與本項(xiàng)目有關(guān)的所有資料、內(nèi)容嚴(yán)格保密,不得泄露給第三方。

七、安全文明生產(chǎn)及職業(yè)健康保護(hù)

7.1、安全生產(chǎn):_____________

7.1.1、乙方應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定,將安全生產(chǎn)放在首位,不違章、違規(guī)操作。

操作人員應(yīng)采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,乙方承擔(dān)由自身安全防護(hù)措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。

7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。

八、違約責(zé)任

8.1、甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內(nèi)容,各自承擔(dān)因過錯(cuò)產(chǎn)生的責(zé)任并賠償損失。

8.2、違約責(zé)任:

8.2.1、擅自將其承包的分包項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或再分包的。使用的管理人員和生產(chǎn)人員大部分為其他單位人員的,視為擅自轉(zhuǎn)包或再分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按合同額的10%向甲方償付違約金。

8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關(guān)人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則,乙方將承擔(dān)合同額的2%違約金。

8.2.3、未經(jīng)甲方同意,變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。

8.2.4、甲方未按合同約定支付構(gòu)件款,導(dǎo)致的工期延誤和相關(guān)損失由甲方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)補(bǔ)償乙方因此造成的費(fèi)用增加。

九、合同解除

9.1、如乙方出現(xiàn)以下行為,甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無條件停工,合

同解除,給甲方造成的損失均由乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方保留索賠的權(quán)力:

9.1.1、未經(jīng)甲方同意,將本項(xiàng)目部分或全部轉(zhuǎn)包給第三方。

9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進(jìn)行生產(chǎn),嚴(yán)重拖延工期。

9.1.3、在完工之前,無正當(dāng)理由停工。

9.1.4、乙方的人員、機(jī)械無法滿足項(xiàng)目需要且經(jīng)甲方三次以上催促仍無能

力改進(jìn)。

9.1.5、將本項(xiàng)目相關(guān)資料及內(nèi)容泄露給第三方。

9.1.6、發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更,乙方無法繼續(xù)履約。

9.2、合同解除后各自的權(quán)利和義務(wù):

9.2.1、乙方應(yīng)妥善做好已完構(gòu)件和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作。

十、糾紛處理

雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可以通過協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成,任何一方可提交起訴方所在地有管轄權(quán)的法院解決。

十一、其它

1、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,本合同經(jīng)雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預(yù)付款到達(dá)乙方賬面之日起生效。本合同生效后,任何一方單方面終止或變更合同,應(yīng)賠償另一方的直接及間接經(jīng)濟(jì)損失。

承包人:_____________(公章)分包人:_____________(公章)

法定代表人:_____________法定代表人:_____________

委托代理人:_____________委托代理人:_____________

電話:_____________電話:_____________

傳真:_____________傳真:_____________

開戶銀行:_____________開戶銀行:_____________

第13篇 鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同

工程名稱:

委托方(甲方):

承攬方(乙方):

簽訂日期:

鋼結(jié)構(gòu) 加工承攬合同

委托方(甲方)全稱:

承攬方(乙方)全稱:

根據(jù)《 民法典 》及有關(guān)規(guī)定,根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同,結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn),為保質(zhì)、保量、按時(shí)地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品,雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,雙方共同遵照并認(rèn)真履行。

本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分:

附件一:《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱《技術(shù)協(xié)議》

附件二:圖紙目錄清單及加工圖紙

附件三:鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單

附件四:往來傳真及函件。

1、供貨范圍及交貨期

本合同供貨范圍:

交貨期:

交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨,任何一個(gè)構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

2、加工技術(shù)要求

為了確保加工質(zhì)量,乙方在加工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請(qǐng),且有甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字。

3、技術(shù)資料、圖紙

除雙方簽定的附件一、二、三、四外,甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

4、項(xiàng)目管理

本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求,乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行,構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方有權(quán)向乙方提出賠償。

本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制,在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作,否則甲方有權(quán)予以拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

為了方便本項(xiàng)目的管理,在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)及管理方案、材料采購(gòu)及加工計(jì)劃等文件。從 合同生效 后第1周開始每周向甲方提供一次進(jìn)度報(bào)告。

乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查,并提供食宿方便。

5、原輔材料的采購(gòu)及進(jìn)廠復(fù)檢等規(guī)定

本合同項(xiàng)下的材料由乙方自購(gòu)且滿足相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為方購(gòu)買,損耗為,廢料歸方所有。乙方須提供該合同項(xiàng)下所購(gòu)買的原材料的材質(zhì)證明書原件。

本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購(gòu)且報(bào)甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。

6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定

7、合同價(jià)格及交貨要求:

7.1合同單價(jià):綜合單價(jià):

1)以上合同單價(jià)為固定不變價(jià),單價(jià)中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機(jī)械、人工等直接費(fèi)、間接費(fèi)、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗(yàn)費(fèi)、無損檢驗(yàn)費(fèi)及成品構(gòu)件運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸費(fèi)、原材料進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)等所有相關(guān)費(fèi)用、以及所有應(yīng)向國(guó)家繳納的各種稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)等。

2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實(shí)際凈重量,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,須報(bào)甲方書面更正。

3)因乙方制造或運(yùn)輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報(bào)廢或返修,乙方應(yīng)積極配合加以解決,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計(jì)變更,出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更,費(fèi)用另行協(xié)商。

7.2交貨要求

1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求,在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運(yùn)往甲方指定地點(diǎn)。

2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號(hào)標(biāo)識(shí),以便甲方現(xiàn)場(chǎng)正確使用。

3)貨物發(fā)運(yùn)時(shí),應(yīng)同時(shí)移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等資料,否則甲方給予拒收,由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負(fù)。

4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行貨物清點(diǎn)移交,因乙方標(biāo)識(shí)不清或移交清單與實(shí)物不符等產(chǎn)生的錯(cuò)誤,乙方必須及時(shí)給予修正。

5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。

8、付款及結(jié)算

8.1付款方式:轉(zhuǎn)帳 支票 或承兌 匯票 。

8.2付款比例

1)預(yù)付款:合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計(jì)¥元)或本工程無預(yù)付款。

2)全部構(gòu)件發(fā)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理全部驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的,余款作為質(zhì)量 保證金 ,乙方構(gòu)件交驗(yàn)合格之日起十二個(gè)月后付清或乙方每月25日前可向甲方報(bào)進(jìn)度,每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后,甲方按工程進(jìn)度款的付進(jìn)度款,余作為質(zhì)量保證金,該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成,質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。

3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后,甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項(xiàng)目經(jīng)理部初審?fù)戤?,?bào)甲方工程公司經(jīng)營(yíng)部10日內(nèi)復(fù)核完畢,復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計(jì)部門審計(jì)10日內(nèi)審計(jì)完畢審計(jì)結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。

9、擔(dān)保

合同簽訂時(shí),乙方須向甲方提供履約擔(dān)保,擔(dān)保方式:擔(dān)保額度:待 合同履行 完畢后,無任何違約情況,將 履約保證金 一次(無息)退還給乙方。

10、 違約責(zé)任

乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨,否則,因?yàn)橐曳皆蚴购贤a(chǎn)品不能按期交貨,乙方每延誤壹天按元向甲方支付 違約金 ,違約金在 工程款 中扣除

乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任,如果合同產(chǎn)品延期交貨,甲方有權(quán)終止部分或全部合同,在此情況下,甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨,因此發(fā)生的一切費(fèi)用(包括把原材料從工廠運(yùn)抵第三方的吊裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和加工費(fèi))和責(zé)任由乙方承擔(dān),同時(shí)乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。

同時(shí)由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨,乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外,還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。

甲方應(yīng)按時(shí)提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件,如因甲方原因未能按時(shí)提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整,乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。

甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商若實(shí)際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時(shí),乙方不得借故要求調(diào)整單價(jià)。

乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達(dá)不到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減價(jià)款不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修正或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過修正或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

實(shí)際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理。

乙方須按甲方要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b,以確保運(yùn)輸和交付順利,未按合同規(guī)定標(biāo)識(shí)和包裝,或者包裝物與移交文件不符,或者不符合規(guī)定要求,造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時(shí),甲方有權(quán)拒收。

乙方未按規(guī)定的辦法和期限對(duì)自購(gòu)的原材料進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn),因此造成的損失由乙方承擔(dān)。

甲方未按規(guī)定的時(shí)間付款,超過合同規(guī)定日期付款,甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計(jì)算延期付款的利息支付給乙方。

11、合同變更

在合同有效期內(nèi),甲方可在任何時(shí)候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對(duì)合同的任何部分予以合理變更。

如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項(xiàng)下相關(guān)部分工作日或所需時(shí)間有所增減,合同或交貨進(jìn)度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,而且雙方應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)的修改,若增加或減少乙方工作量,則按實(shí)際增減工作量乘以固定單價(jià)增減合同價(jià)。

12、技術(shù)服務(wù)

乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作,及時(shí)解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費(fèi)用包含在綜合單價(jià)中,凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),并從合同款中扣除。必要時(shí),乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中,乙方對(duì)派往現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的人員的安全負(fù)責(zé),應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)安全教育,服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場(chǎng)安全管理,有自我保護(hù)能力,對(duì)自身安全負(fù)責(zé)。

13、糾紛的處理

甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時(shí),雙方應(yīng)積極協(xié)商解決無法協(xié)商時(shí),任何一方可向法院提起 訴訟 。

本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和 解除合同 ,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,本合同一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方合同章:乙方合同章:

地址:地址:

委托 代理 人:法定代表人:

經(jīng)辦人:委托代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號(hào):帳號(hào):

簽定日期:簽定日期:

鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)協(xié)議

委托單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承攬單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)

xxx有限公司(甲方)委托(乙方)承擔(dān)鋼結(jié)構(gòu)的制造,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下技術(shù)協(xié)議:

一、概況:

二、制造范圍:

三、制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):

1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-2001《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定。

2、除滿中上述要求外,還滿足下列要求:

四、標(biāo)識(shí)及包裝:

1、構(gòu)件制作完畢,應(yīng)按構(gòu)件清冊(cè)上的“拆開構(gòu)件號(hào)”在相應(yīng)構(gòu)件的標(biāo)志端處作出標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目且不易脫落,易于區(qū)分。

2、乙方涂漆時(shí)應(yīng)注意保護(hù)好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆,應(yīng)用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈,并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

3、為便于分層管理與工地使用,應(yīng)根據(jù)構(gòu)件長(zhǎng)度,在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

4、其它:

五、職責(zé)范圍:

1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計(jì)的錯(cuò)誤造成的產(chǎn)品損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快補(bǔ)齊由甲方錯(cuò)誤造成的漏缺件,費(fèi)用見主合同。

2、由乙方制造錯(cuò)誤造成的安裝過程中的材料、工時(shí)等損失由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊由于制造錯(cuò)誤和發(fā)運(yùn)出現(xiàn)的漏缺件。

3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)通知甲方。

4、乙方制造的產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中因包裝不當(dāng)造成產(chǎn)品受損,由乙方負(fù)責(zé)。

六、產(chǎn)品完工應(yīng)提交的資料:

乙方產(chǎn)品制作完畢,應(yīng)向甲方提供下列資料:

1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。

2、按規(guī)定必須進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)的材料的復(fù)驗(yàn)報(bào)告原件。

3、對(duì)接焊縫的超聲波探傷報(bào)告。

4、產(chǎn)品合格證原件。

5、貨物交接證明。

七、甲方技術(shù)負(fù)責(zé)人:電話:傳真:

乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人:電話:傳真:

八、本協(xié)議未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。所達(dá)成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

九、本協(xié)議正文一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)貳份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方:乙方:

代表:代表:

日期:日期:

第14篇 2023鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本

訂立合同雙方:

承攬方:__________________

定作方:__________________

定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

品 名

規(guī) 格

單 位

數(shù) 量

備 注

第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條 價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________

________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________

第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責(zé)任:

一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任:

一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 共2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)12 四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)

代表人:____________________(蓋章)

地址:________________________________

電話:________________________________

開戶銀行:____________________________

帳號(hào):______________________________

承攬方:__________________________(蓋章)

代表人:__________________________(蓋章)

地址:_________________________

電話:_________________________

開戶銀行:_____________________

帳號(hào):_________________________

年 月 日訂

簡(jiǎn)易鋼結(jié)構(gòu)加工合同(14份范本)

甲方:_________乙方:_________依據(jù)中華人民共和國(guó)《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。第一條、工程概況1、工程…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)加工信息

  • 簡(jiǎn)易鋼結(jié)構(gòu)加工合同(14份范本)
  • 簡(jiǎn)易鋼結(jié)構(gòu)加工合同(14份范本)91人關(guān)注

    甲方:_________乙方:_________依據(jù)中華人民共和國(guó)《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。第一條、工程概 ...[更多]

  • 鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同(3份范本)
  • 鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同(3份范本)81人關(guān)注

    甲方:_________乙方:_________依據(jù)中華人民共和國(guó)《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。第一條、工程概 ...[更多]

  • 鋼結(jié)構(gòu)加工合同(16份范本)
  • 鋼結(jié)構(gòu)加工合同(16份范本)59人關(guān)注

    合同編號(hào):_____________鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同工程名稱:_____________發(fā)包方(甲方):_____________承包方(乙方):_____________依照《中華人民共和國(guó)民法典》,《中華人民共 ...[更多]

相關(guān)專題

合同范本熱門信息