- 目錄
第1篇 建設工程墻體抹灰施工合同書
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就本工程的有關事宜達成如下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容：詳見乙方提供的工程圖紙及預算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式：包工、包料。
6、質(zhì)量要求：符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求。
7、合同工期工期：安裝工期為天，開工時間根據(jù)甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。
第二條雙方責任和義務
1、甲方責任和義務
(1)向乙方提供設備、材料的存放地點;
(2)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場不同施工單位的交叉作業(yè)的關系，及時處理有關問題，乙方負責本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關部門協(xié)調(diào)工作;
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質(zhì)量進行驗收。
2、乙方責任和義務
(1)施工過程中的用水，用電由甲方提供;
(2)乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。
(3)乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔;
(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料;
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后，應嚴格按照確定的合同工期開展施工;
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應承擔乙方由此造成的實際損失;
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量，乙方保證符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求;
2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔返工費用和義務。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價，工程安裝完成總工程量的80%時付總價款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態(tài)度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權停止施工，延誤工期由甲方負責。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據(jù)當時市場價格重新計劃，價格上浮在5%以內(nèi)不予調(diào)整，超過5%按實調(diào)整計價。
第七條爭議的解決辦法
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決;
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，應向工程項目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托;乙方委托為項目責任人，電話：雙方項目責任人對本工程現(xiàn)場問題的處理，具有法律效應;
2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規(guī)定執(zhí)行;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿后自然失效。
5、雙方確認的《工程預(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并嚴格執(zhí)行。
甲方(蓋章)簽字：
第2篇 建設工程墻體抹灰施工合同
2023建設工程墻體抹灰施工甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就本工程的有關事宜達成如下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容：詳見乙方提供的工程圖紙及預算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式：包工、包料。
6、質(zhì)量要求：符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求。
7、合同工期工期：安裝工期為天，開工時間根據(jù)甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。
第二條雙方責任和義務
1、甲方責任和義務
(1)向乙方提供設備、材料的存放地點;
(2)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場不同施工單位的交叉作業(yè)的關系，及時處理有關問題，乙方負責本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關部門協(xié)調(diào)工作;
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質(zhì)量進行驗收。
2、乙方責任和義務
(1)施工過程中的用水，用電由甲方提供;
(2)乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。
(3)乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔;
(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料;
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后，應嚴格按照確定的合同工期開展施工;
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應承擔乙方由此造成的實際損失;
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量，乙方保證符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求;
2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔返工費用和義務。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價，工程安裝完成總工程量的80%時付總價款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態(tài)度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權停止施工，延誤工期由甲方負責。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據(jù)當時市場價格重新計劃，價格上浮在5%以內(nèi)不予調(diào)整，超過5%按實調(diào)整計價。
第七條爭議的解決辦法
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決;
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，應向工程項目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托;乙方委托為項目責任人，電話：雙方項目責任人對本工程現(xiàn)場問題的處理，具有法律效應;
2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規(guī)定執(zhí)行;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿后自然失效。
5、雙方確認的《工程預(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并嚴格執(zhí)行。
甲方(蓋章)簽字：
第3篇 建設工程墻體抹灰承包合同
2023建設工程墻體抹灰承包甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就本工程的有關事宜達成如下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容：詳見乙方提供的工程圖紙及預算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式：包工、包料。
6、質(zhì)量要求：符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求。
7、合同工期工期：安裝工期為天，開工時間根據(jù)甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。
第二條雙方責任和義務
1、甲方責任和義務
(1)向乙方提供設備、材料的存放地點;
(2)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場不同施工單位的交叉作業(yè)的關系，及時處理有關問題，乙方負責本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關部門協(xié)調(diào)工作;
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質(zhì)量進行驗收。
2、乙方責任和義務
(1)施工過程中的用水，用電由甲方提供;
(2)乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。
(3)乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔;
(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料;
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后，應嚴格按照確定的合同工期開展施工;
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應承擔乙方由此造成的實際損失;
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量，乙方保證符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求;
2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔返工費用和義務。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價，工程安裝完成總工程量的80%時付總價款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態(tài)度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權停止施工，延誤工期由甲方負責。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據(jù)當時市場價格重新計劃，價格上浮在5%以內(nèi)不予調(diào)整，超過5%按實調(diào)整計價。
第七條爭議的解決辦法
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決;
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，應向工程項目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托;乙方委托為項目責任人，電話：雙方項目責任人對本工程現(xiàn)場問題的處理，具有法律效應;
2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規(guī)定執(zhí)行;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿后自然失效。
5、雙方確認的《工程預(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并嚴格執(zhí)行。
甲方(蓋章)簽字：
