加工定做合同（16份范本）

第1篇 加工定做通用版合同

定作方：承攬方：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：________年____月____日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)

量名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)

二、定作方帶料材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)

量質(zhì)

量提供日期消耗定額單

價(jià)總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八、交（提）貨方式及地點(diǎn)

九、交付 定金 預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

十、結(jié)算方式及期限十

一、 違約責(zé)任 十

二、如需提供擔(dān)保，另立 合同擔(dān)保 書(shū)，作為本合同附件十

三、解決 合同糾紛 的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴十

四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方

單位名稱(chēng)（章）單位名稱(chēng)（章）單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>

法定代表人：

法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

第2篇 加工定做承攬合同

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項(xiàng)處理：

1.向_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

承攬方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

第3篇 廣告加工定做合同

定做方：____________

承攬方：____________

一、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、交貨日期、

二、選用材料

_____________________________________________

三、制作要求

____________________________________

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)_________及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級(jí)以上的合格品給定做方，a3級(jí)以下由承攬方處理。

五、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對(duì)產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(15日)提出書(shū)面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤(pán)、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下____________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按_________牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_____________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車(chē)或或火車(chē)運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：________。

定做方_______________承攬方_______________

單位名稱(chēng)(章)_______________單位名稱(chēng)(章)______

單位地址：____________單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

電話/傳真：____________電話/傳真：____________

手機(jī)：____________手機(jī)：_____________________

開(kāi)戶銀行：____________開(kāi)戶銀行：____________

帳號(hào)：____________帳號(hào)：_____________________

第4篇 加工定做糾紛上訴狀

上訴人：_________________名稱(chēng)：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱(chēng)：________________

職務(wù)：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務(wù)：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號(hào)判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請(qǐng)求：________________

(上訴理由應(yīng)全面陳述對(duì)第一審人民法院在認(rèn)定事實(shí)和適用法律上的不當(dāng)或錯(cuò)誤，提出所根據(jù)的事實(shí)和理由，包括在一審程序中未提供的事實(shí)、理由和證據(jù)。上訴的請(qǐng)求包括要求全部或部分撤銷(xiāo)、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

第5篇 加工定做承攬合同詳細(xì)

簽定日期：__________年_____月________日

定作方(甲方)：_________

電話：________________

承攬方(乙方)：_____________________

電話：________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

加工費(fèi)：______________

品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________

單價(jià)：____________金額：____________

定作方供應(yīng)原材料：

原材料：____________________

規(guī)格：________________________

單位：_______________________

數(shù)量：_______________________

日期：_____________________

成品單位耗用量：______________________

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_____________________。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(蓋章)：_________________

第6篇 廣告撲克加工定做合同

廣告撲克加工定做合同

定做方： 合同編號(hào)：

承攬方： 簽定地點(diǎn)：

一、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號(hào)每副張數(shù)背面(頁(yè)次)計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)款交貨日期

單價(jià)總金額(元)

貨款合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專(zhuān)用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國(guó)產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項(xiàng)在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級(jí)以上的合格品給定做方，a3級(jí)以下由承攬方處理。

五、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對(duì)產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(15日)提出書(shū)面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤(pán)、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_________________________________________________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車(chē)或或火車(chē)運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(chēng)(章) 單位名稱(chēng)(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢(qián)庫(kù)項(xiàng)東工業(yè)區(qū)53號(hào)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機(jī)： 手 機(jī)：

開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：農(nóng)行錢(qián)庫(kù)分理處

帳 號(hào)： 帳 號(hào)：256101040001668

郵政編碼： 郵政編碼：325804

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第7篇 加工定做合同書(shū)

定做方：

承攬方：

簽定日期： 年 月 日。

交(提)貨期限 年 月 日。

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

三、技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ?/p>

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

五、交(提)貨方式及地點(diǎn)和費(fèi)用承擔(dān)：

六、交付訂金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間：

七、結(jié)算方式及期限：

八、違約責(zé)任：

九、雙方協(xié)商的其它條款：

十、本合同的有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

定做方 承攬方

單位名稱(chēng)： 單位名稱(chēng)：

單位地址： 單位地址：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

單位代理人： 單位代理人：

第8篇 物品加工定做合同書(shū)

加 工 合 同合同編號(hào)：____________

定作人：____________簽訂地點(diǎn)：____________

承攬人：____________簽訂時(shí)間：____年____月____日

第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

____________________________________________________________________

加工物名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 報(bào)酬

交貨期限及數(shù)量

單價(jià) 金額

合計(jì)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料

____________________________________________________________________

材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：________________________

第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________________

第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________________________

第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：________________________

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。

定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：________________________

第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：________________________

第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：________________________

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫(xiě))_

_______________元。

第十四條本合同解除的條件：________________________

第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責(zé)任：____________________________________

第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;

也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;

協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交________________委員會(huì)仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項(xiàng)：____________________________________________

____________________________________________________

定作人

承攬人

鑒(公)證意見(jiàn)：

____________________________________________________

定作人：(章)

承攬人：(章)

____________________________________________________

住所：

住所：

____________________________________________________

法定代表人：

法定代表人：

____________________________________________________

號(hào)碼：

居民身份證號(hào)碼：

____________________________________________________

委托人：

委托代理人：

____________________________________________________

電話：

電話：

____________________________________________________

開(kāi)戶銀行：

開(kāi)戶銀行

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

____________________________________________________

賬號(hào)：

賬號(hào)：

經(jīng)辦人：

____________________________________________________

郵政編碼：

郵政編碼：

年 月 日

____________________________________________________

第9篇 不銹鋼加工定做合同

2023不銹鋼加工定做定作方(甲方)：_____________________

承攬方(乙方)：_____________________

一、委托加工項(xiàng)目

委托加工產(chǎn)品：_____________________

數(shù)量：以甲方下單為準(zhǔn)。

單價(jià)：_______________

交貨期限：按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。

二、委托加工方式

乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗(yàn)，甲方要求乙方使用的原材料為_(kāi)________。

甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識(shí)。

三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則》(見(jiàn)附件)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。

四、乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限

手工藝的確認(rèn);

其他質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn);

乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷(xiāo)售期內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題;

乙方在合同期內(nèi)對(duì)質(zhì)量責(zé)任需支付保證金;

甲方允許乙方制作誤差率為千分之二;

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售;

未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗(yàn)收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負(fù)責(zé)。

七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式

乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;

于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。

運(yùn)輸方式為_(kāi)________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。

八、交付金額及銷(xiāo)售期限

第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)及跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后，交付總貨款的_________%;

在銷(xiāo)售期內(nèi)無(wú)其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

銷(xiāo)售期限：_______________________。

九、結(jié)算方式

在乙方交貨后，由乙方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票交由甲方。

甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：

銀行戶名：_______________________

開(kāi)戶銀行：_______________________

銀行賬號(hào)：_______________________

十、違約責(zé)任

乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時(shí)間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價(jià)款總值20%的違約金;

乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責(zé)任。

乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_(tái)________萬(wàn)元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門(mén)對(duì)其進(jìn)行處罰;

乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

乙方無(wú)權(quán)銷(xiāo)售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷(xiāo)售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識(shí)，每少貼一件賠償甲方_________元;

乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項(xiàng)

企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

________年________月________日________年________月________日

第10篇 最新加工定做合同模板

合同編號(hào)：

定作方： 簽訂地點(diǎn)：

承攬方： 簽訂時(shí)間： 年 月 日

一：品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

定作物品名或項(xiàng)目 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單 數(shù)量 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

單價(jià) 總金額 合計(jì)

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

二：定作方帶料

材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價(jià) 總定額

三：質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四：承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八：交(提)貨方式、地點(diǎn)運(yùn)輸方式、到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)

九：交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

十：結(jié)算方式及期限

十一：違約責(zé)任

十二：如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。www.htfbw.com

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(chēng)(章) 單位名稱(chēng)(章) 鑒(公)證意見(jiàn)

單位地址 單位地址

法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機(jī)關(guān)(章)

委托代理人 委托代理人

電話 電話

電掛 電掛

開(kāi)戶銀行 開(kāi)戶銀行

帳號(hào) 帳號(hào) 年 月 日

郵政編碼 郵政編碼

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第11篇 加工定做合同樣書(shū)

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點(diǎn)：____________

簽訂時(shí)間：________年____月____日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

品名或項(xiàng)目

規(guī)格型號(hào)

數(shù)量

單價(jià)

金額

交貨期限

總金額合計(jì)

二、定作方帶料

材料名稱(chēng)

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額單價(jià)

總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點(diǎn)

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(chēng)(章)____________單位名稱(chēng)(章)____________

單位地址：____________ 單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

________年____月____日 ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

第12篇 廣告撲克加工定做合同協(xié)議書(shū)

定做方：合同編號(hào)：

承攬方： 簽定地點(diǎn)：

一、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號(hào)每副張數(shù)背面(頁(yè)次)計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)款交貨日期

單價(jià)總金額(元)

貨款合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專(zhuān)用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國(guó)產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項(xiàng)在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級(jí)以上的合格品給定做方，a3級(jí)以下由承攬方處理。

五、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對(duì)產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(15日)提出書(shū)面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤(pán)、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_________________________________________________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車(chē)或或火車(chē)運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(chēng)(章) 單位名稱(chēng)(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢(qián)庫(kù)項(xiàng)東工業(yè)區(qū)53號(hào)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機(jī)： 手 機(jī)：

開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：農(nóng)行錢(qián)庫(kù)分理處

帳 號(hào)： 帳 號(hào)：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第13篇 廣告牌加工定做合同模板

甲方：_________________ 乙方：_________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際樣品為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

三、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。

四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌，負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。待驗(yàn)收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。

六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

第14篇 加工定做合同(廣告撲克)

定做方：合同編號(hào)：

承攬方： 簽定地點(diǎn)：

一、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號(hào)每副張數(shù)背面(頁(yè)次)計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)款交貨日期

單價(jià)總金額(元)

貨款合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專(zhuān)用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國(guó)產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項(xiàng)在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級(jí)以上的合格品給定做方，a3級(jí)以下由承攬方處理。

五、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對(duì)產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(15日)提出書(shū)面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤(pán)、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_________________________________________________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車(chē)或或火車(chē)運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(chēng)(章) 單位名稱(chēng)(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真：電話/傳真：

手 機(jī)：手 機(jī)：

開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：

帳 號(hào)：帳 號(hào)：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限：年月日至 年月日

第15篇 承攬加工定做合同

2023承攬加工定做承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條 甲方加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱(chēng)：_________

型號(hào)：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費(fèi)：_________

單位總價(jià)：_________

第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱(chēng)完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。

第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱(chēng)交付時(shí)間交付地點(diǎn) 運(yùn)輸方法 運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。

第四條 乙方提供原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱(chēng)：_________

型號(hào)：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

單價(jià)：_________

總價(jià)：_________

圖紙、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時(shí)間：_________

第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

材料名稱(chēng)：_________

交付時(shí)間：_________

交付地點(diǎn)：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗(yàn)方法：_________

運(yùn)輸方法：_________

運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________。

第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

第八條 甲方的違約責(zé)任

甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條 乙方的違約責(zé)任

乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條 聲明及保證

(一)甲方：

甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十一條 保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條 不可抗力

本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條 通知

根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

各方通訊地址如下：_________。

一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條 爭(zhēng)議的處理

本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條 解釋

本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________ 定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

地址：_________ 地址：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

第16篇 全玻璃真空管加工定做合同

2023全玻璃真空管加工定做承攬方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

定作方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、加工產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期

總金額(大寫(xiě))

交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。

甲方提供給乙方的價(jià)格組成為：毛坯管成本+加工費(fèi);加工所需的毛坯管由甲方提供。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)符合國(guó)家質(zhì)量要求。

2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對(duì)加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書(shū)面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當(dāng)、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

三、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

1、加工產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方對(duì)乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標(biāo)貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標(biāo)必須為乙方合法使用的注冊(cè)商標(biāo)，(包括經(jīng)核準(zhǔn)的使用類(lèi)別符合商標(biāo)法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊(cè)證明、合法使用證明等。

3、甲方負(fù)責(zé)包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當(dāng)向甲方繳納每版/次押金費(fèi)用 元，制版效果圖案由乙方簽字確認(rèn)。因乙方需要對(duì)印刷版面進(jìn)行更改的，乙方自擔(dān)費(fèi)。

4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號(hào)規(guī)格數(shù)量不低于 箱;否則制版押金不予退還。

四、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求

1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運(yùn)人)承運(yùn)，由甲方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方將定作物交付承運(yùn)人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

2、乙方也以自提貨物，交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當(dāng)在要貨清單中注明，否則甲方默認(rèn)為乙方代辦運(yùn)輸。

3、時(shí)間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后 日交貨。委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)?，以交加工物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

五、預(yù)付款要求

乙方應(yīng)于要貨清單送達(dá)甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。

六、加工款結(jié)算辦法及期限

1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

2、如乙方未按約定付清定作款項(xiàng)，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。

3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費(fèi)，該保管費(fèi)累計(jì)達(dá)到該批次預(yù)付款額時(shí)，該要貨清單自動(dòng)解除，預(yù)付款不再退還。

七、違約責(zé)任

1、乙方的違約責(zé)任

(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為_(kāi)___元人民幣。

(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費(fèi)為止。

(3)無(wú)故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償甲方因此造成的損失。

2、甲方的違約責(zé)任

(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之

的違約金 。

(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;

(3) 甲方無(wú)故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。

(4)因?yàn)榧追皆驅(qū)е仑浳镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決方式

本合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

九、特殊性規(guī)定

因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有 %的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時(shí)贈(zèng)送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

十、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十一、雙方需約定的其它事項(xiàng)：

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

法定代表人：_______法定代表人：

年 月 日 年 月 日