- 目錄
第1篇 項目土石方開挖分項工程承包合同書
甲方(以下簡稱甲方):________________________
乙方(以下簡稱乙方):________________________
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關,法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲方決定將江蘇丫肯項目土石方開挖分項工程交由乙方完成,為規(guī)范管理,明確職責,經雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同,雙方表示共同遵守。
一、工程概況工程名稱:________________________。
工程地點:________________________。
二、工程承包范圍及內容
1承包范圍:
本項目內辦公樓、廠房、倉庫、水池、油罐基礎、圍墻基礎的全部挖土內容、基礎完工后的室內還土、主建筑工程竣工后場內管道安裝挖還土,還包括工程施工期間單項目需用挖機10小時以內的零星臺班。
2承包內容:
土方開挖所用機械設備及運輸車輛的組織、管理、操作、維修保養(yǎng)、燃油提供等;運輸車輛途經道路的確定(含途經道路所涉及的各項費用),因車輛運輸所涉及道路衛(wèi)生的清掃及協(xié)調,機械作業(yè)及車輛運輸過程中的安全,乙方施工所涉及項目外的各部門的協(xié)調(含所需繳納的各項費用)。
三、合同工期合同工期按工程項目總進度同步,如因下雨或其他不可抗力,工期順延。
四、工程質量(驗收標準)由項目部根據圖紙設計要求確定。
五、雙方責任
甲方責任
1、負責工程量核定、技術交底、施工放線。
2、負責按合同約定的時間按時支付工程款。
3、負責提供運輸車輛出場時洗車水源。
4、甲方負責協(xié)調周邊關系,保證施工過程中無阻工、鬧事現象,確保工程正常施工。
乙方責任
1、乙方負責按照甲方的工期要求,合理地組織人員、機械及車輛進行開挖及運輸,按時按量完成工作內容。
2、施工期間,一切安全責任均由乙方自行負責,且乙方在施工過程中必須保證文明施工、安全施工,所涉及費用由乙方負責。
3、乙方負責施工機械及車輛的保養(yǎng)和維修以及燃油提供,確保施工機械及車輛能正常運轉。
4、由于乙方施工不當、玩忽職守或違章作業(yè),導致自身或第三方遭受人身或財產損失的,所造成的一切責任由乙方負責。
六、單價及付款方式
1、要求所涉及的土方量及零星項目,按____________元一次性包干。
2、付款方式:________________________。
七、違約責任本合同簽定后,如任何一方不按照本《合同》履行義務,除賠償給對方所造成的經濟損失外,需另行賠償對方______萬元人民幣的違約金。
八、本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后,可另簽訂補充條款,與本合同具有同等法律效力。
九、本合同簽定后,如任何乙方對合同存有異議,可先由甲乙雙方自行協(xié)商解決,若協(xié)商無果,可向當地仲裁委員會提請仲裁或向當地人民法院提出訴訟。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)份,經雙方簽字生效,至工程完工,雙方結清工程價款后自動失效。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
第2篇 蘇丫肯項目土石方開挖分項工程承包合同
2023蘇丫肯項目土石方開挖分項工程承包甲方(以下簡稱甲方):________________________
乙方(以下簡稱乙方):________________________
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關,法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲方決定將江蘇丫肯項目土石方開挖分項工程交由乙方完成,為規(guī)范管理,明確職責,經雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同,雙方表示共同遵守。
一、工程概況
工程名稱:________________________。
工程地點:________________________。
二、工程承包范圍及內容
1承包范圍:本項目內辦公樓、廠房、倉庫、水池、油罐基礎、圍墻基礎的全部挖土內容、基礎完工后的室內還土、主建筑工程竣工后場內管道安裝挖還土,還包括工程施工期間單項目需用挖機10小時以內的零星臺班。
2承包內容:土方開挖所用機械設備及運輸車輛的組織、管理、操作、維修保養(yǎng)、燃油提供等;運輸車輛途經道路的確定(含途經道路所涉及的各項費用),因車輛運輸所涉及道路衛(wèi)生的清掃及協(xié)調,機械作業(yè)及車輛運輸過程中的安全,乙方施工所涉及項目外的各部門的協(xié)調(含所需繳納的各項費用)。
三、合同工期
合同工期按工程項目總進度同步,如因下雨或其他不可抗力,工期順延。
四、工程質量(驗收標準)
由項目部根據圖紙設計要求確定。
五、雙方責任
甲方責任
1、負責工程量核定、技術交底、施工放線。
2、負責按合同約定的時間按時支付工程款。
3、負責提供運輸車輛出場時洗車水源。
4、甲方負責協(xié)調周邊關系,保證施工過程中無阻工、鬧事現象,確保工程正常施工。
乙方責任
1、乙方負責按照甲方的工期要求,合理地組織人員、機械及車輛進行開挖及運輸,按時按量完成工作內容。
2、施工期間,一切安全責任均由乙方自行負責,且乙方在施工過程中必須保證文明施工、安全施工,所涉及費用由乙方負責。
3、乙方負責施工機械及車輛的保養(yǎng)和維修以及燃油提供,確保施工機械及車輛能正常運轉。
4、由于乙方施工不當、玩忽職守或違章作業(yè),導致自身或第三方遭受人身或財產損失的,所造成的一切責任由乙方負責。
六、單價及付款方式
1、要求所涉及的土方量及零星項目,按____________元一次性包干。
2、付款方式:________________________。
七、違約責任
本合同簽定后,如任何一方不按照本《合同》履行義務,除賠償給對方所造成的經濟損失外,需另行賠償對方______萬元人民幣的違約金。
八、本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后,可另簽訂補充條款,與本合同具有同等法律效力。
九、本合同簽定后,如任何乙方對合同存有異議,可先由甲乙雙方自行協(xié)商解決,若協(xié)商無果,可向當地仲裁委員會提請仲裁或向當地人民法院提出訴訟。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)份,經雙方簽字生效,至工程完工,雙方結清工程價款后自動失效。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
第3篇 土石方建設項目承攬合同詳細
發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點:________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字確認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
________年________月________日________年________月________日
第4篇 土石方建設項目承攬合同
發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點:________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字確認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
________年________月________日________年________月________日