- 目錄
第1篇 購房機打合同
2023購房機打該商品房銷售許可證號：_________________商品房座落：_____________區(qū)、縣_____路、道、街___________。設計用途___________，建筑結(jié)構(gòu)___________，建筑層數(shù)為___________層。
建筑面積___________平方米，其中：_________________套內(nèi)建筑面積___________平方米，公共部分分攤建筑面積__________平方米。商品房平面圖見附件。
一，商品房抵押、租賃等情況見附件
第2篇 常用二手房購房合同范本打印
賣方：______________________
姓名：______________________
性別：______________________
出生日期：__________________
國籍：______________________
住址：______________________
電話：______________________
身份證號碼：________________
買方：______________________
姓名：______________________
性別：______________________
出生日期：__________________
國籍：______________________
住址：______________________
電話：______________________
身份證號碼：________________
買賣雙方根據(jù)中華人民共和國法律，經(jīng)過友好協(xié)商，自愿制定本房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同，條款如下：
一、賣方有房產(chǎn)________個單元，坐落在________市________第________座________樓________單元，合計面積________________平方米?，F(xiàn)自愿將該房產(chǎn)賣給買方。售價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整(原樓價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整)。
二、買方對上述房屋已核實，并審閱了房產(chǎn)權(quán)證書及有關(guān)資料，同意交付上述房產(chǎn)價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經(jīng)簽署，買方當即將房產(chǎn)全部價款交給賣方，賣方在收到該房產(chǎn)價款后，即將上述房產(chǎn)權(quán)證書及有關(guān)資料交給買方。
四、雙方買賣成交后，即攜帶房產(chǎn)權(quán)證書到________________市房地產(chǎn)權(quán)登記處辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，該房產(chǎn)所有權(quán)即歸買方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時，概由 賣方負責，與買方無關(guān)。
六、買方交付房產(chǎn)價款后，而賣方不能交房時，則賣方應即退回房產(chǎn)價款，并負責賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時雙方應友好協(xié)商解決，如不能解決時，按下列第________項方式解決：
1.向________________仲裁委員會申請仲裁
2.依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經(jīng) 市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共________頁，一式____份，買賣雙方各執(zhí)一份，市公證處執(zhí)一份，均具同等效力。
買方：____________賣方：________________
第3篇 打官司購房合同起訴
原告：_________________————
住址：_________________————
電話：_________________——————
被告：_________________——————
住所地：_________________————
法定代表人：_________________————
聯(lián)系人：_________________————
電話：_________________————-
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務后，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內(nèi)按約定辦理房屋所有權(quán)證。根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第60條、《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條
1/3頁
例》第33條及最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)證并支付違約金。
為維護原告合法權(quán)利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。
此致
————人民法院
具狀人：_________________——————
————年——月——日
房產(chǎn)糾紛起訴書格式范本
原告：_________________
地址：_________________
電話：_________________
委托代理人：_________________
被告：_________________
地址：_________________
電話：_________________
法定代表人：_________________
一、房產(chǎn)糾紛起訴請求：_________________
2/3頁
1.判令被告立即為原告辦理涉訴房產(chǎn)的房產(chǎn)證;
2.判令被告向原告支付逾期辦理房產(chǎn)證的違約金_____元;
3.判令由被告承擔本案的訴訟費用。
二、房產(chǎn)糾紛起訴的事實和理由：_________________
原告于_____年_____月_____日與被告簽訂了《商品房合同書》，向被告購買位于_____小區(qū)_____號樓_____單元_____層的房屋。原告在支付完所有房款后，于_____年_____月_____日取得正式購房發(fā)票。房產(chǎn)合同簽訂后，原告依約履行了付款義務，并于_____年收樓入住，被告有義務及時為原告辦理房產(chǎn)證，但被告至今未辦理。由于雙方在房產(chǎn)合同中并未約定逾期辦理房產(chǎn)證的違約金，因此原告要求被告按照已付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算逾期辦理房產(chǎn)證的違約金，并在規(guī)定期限內(nèi)辦妥相關(guān)房產(chǎn)證;若被告逾期仍未辦理，致使房產(chǎn)合同無法履行的，原告要求解除購房合同，并要求被告返還購房款，賠償損失。
原告與被告就上述房產(chǎn)糾紛事宜商討未果，現(xiàn)根據(jù)房產(chǎn)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，懇請法院查明事實，依法支持原告的起訴請求。
此致
__________人民法院
具狀人：______________
