- 目錄
-
第1篇城市房屋裝修委托合同書 第2篇城市房屋裝修監(jiān)理委托合同 第3篇城市房屋裝修糾紛合同 第4篇城市房屋裝修合同書 第5篇城市房屋裝修材料合同 第6篇城市房屋裝修工程承包合同 第7篇城市房屋裝修改造合同書 第8篇城市房屋裝修合同
第1篇 城市房屋裝修委托合同書
甲方(委托方):
簽約時(shí)間:
乙方(施工方):
簽約地點(diǎn):
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2、裝飾施工地點(diǎn):區(qū)路(小區(qū))幢號(hào)(單元)室。
3、住戶結(jié)構(gòu):室廳結(jié)構(gòu),建筑面積平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》
5、承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6、本工程由設(shè)計(jì)。
7、工期:工程期限天,從年月日開工,至年月日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式
1、總價(jià)款:(大寫)元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)元,管理費(fèi)(%),稅金(%)。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程價(jià)款另計(jì)。
2、合同簽訂兩日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的60%,計(jì)元。工期至木工全部收口油漆工進(jìn)場(chǎng)前,甲方支付總價(jià)款的35%,計(jì)
元。工程竣工驗(yàn)收合格后兩日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的5%,計(jì)元。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(一)甲方工作
1、甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2、甲方應(yīng)在開工前天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項(xiàng)。
甲方簽字:乙方簽字:
第2篇 城市房屋裝修監(jiān)理委托合同
2023城市房屋裝修監(jiān)理委托甲方:(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)主”)證件號(hào)碼:;聯(lián)系電話:
乙方:(以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理人”)證件號(hào)碼:;聯(lián)系電話:
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、監(jiān)理概況
1.業(yè)主委托監(jiān)理人的家裝工程(以下簡(jiǎn)稱“本工程”)概況如下:
①、工程名稱:
②、監(jiān)理范圍:甲方委托乙方按下述第種方式對(duì)本工程進(jìn)行監(jiān)理:.施工前期服務(wù):裝修公司資格審核、裝修合同審核、設(shè)計(jì)方案審核、材料審核、預(yù)算審核;.施工過程階段監(jiān)理:原房質(zhì)量勘測(cè)(含房屋拆舊驗(yàn)收)、水電隱蔽工程驗(yàn)收、泥木工程驗(yàn)收(含隱蔽)、油漆工程驗(yàn)收、安裝工程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收;.施工過程全程監(jiān)理:材料的購買及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、水電路改造、防水工程、吊頂工程、細(xì)木工程、門窗工程、地墻面鋪設(shè)工程、涂料油漆工程、水電設(shè)備安裝工程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收、增減工程、工期延期審核、工程進(jìn)度控制、協(xié)助簽定工程施工保修責(zé)任書;
2.下列文件均為本合同的組成部分:
①、裝飾裝修工程施工合同。
②、在實(shí)施過程中共同簽署的補(bǔ)充與修改文件。
二、監(jiān)理收費(fèi)及支付方法
1、本工程監(jiān)理收費(fèi)按照現(xiàn)行市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定監(jiān)理費(fèi)用總額元,金額大寫;
2、自本合同簽訂之日時(shí)甲方向乙方預(yù)付雙方商定監(jiān)理費(fèi)總額的30%作為合同定金,定金收費(fèi)元,金額大寫;監(jiān)理工作完成后定金抵做工程監(jiān)理費(fèi);
3.工程進(jìn)度過半時(shí)甲方向乙方撥款付應(yīng)付監(jiān)理費(fèi)總額的50%(不含定金),金額元,金額大寫;
4.工程驗(yàn)收合格后,甲方向乙方結(jié)清全部工程監(jiān)理費(fèi)乙方向甲方開具收據(jù)作為結(jié)算憑證若甲方要求乙方提供發(fā)票則由甲方承擔(dān)8%的稅管費(fèi)。
三、雙方責(zé)任和義務(wù)、
甲方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方應(yīng)當(dāng)在雙方約定的時(shí)間內(nèi),免費(fèi)向乙方提供與工程有關(guān)的為監(jiān)理工作所需要的工程資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程監(jiān)理要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程監(jiān)理費(fèi);
3、本工程建筑材料,設(shè)備的加工訂貨如需乙方監(jiān)理人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
4、甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)房屋裝飾裝修的所有外部關(guān)系協(xié)調(diào),包括裝飾時(shí)“居室內(nèi)需改動(dòng)、拆除”的部分,在乙方的配合下,必須向小區(qū)物業(yè)管理處或房管部門申報(bào),取得有關(guān)部門的同意;
5、當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員未按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé),或與承包人串通給甲方或工程造成損失、
乙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方按合同約定派出監(jiān)理工作需要的監(jiān)理人員,完成監(jiān)理合同中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù),在履行合同義務(wù)期間,應(yīng)按合同約定定期向甲方報(bào)告監(jiān)理工作;
2、乙方在履行本合同期間,應(yīng)認(rèn)真、勤奮地工作,為甲方提供與其水平相應(yīng)的咨詢意見,公正維護(hù)各方面的合法權(quán)益;
3、對(duì)裝飾工程有關(guān)事項(xiàng)包括設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和使用功能要求,有權(quán)向甲方提出建議;
4、對(duì)工程設(shè)計(jì)中的技術(shù)問題,按照安全和優(yōu)化的原則,向設(shè)計(jì)人提出建議。如果擬提出的建議可能會(huì)提高工程造價(jià)或延長工期,應(yīng)當(dāng)事先征得甲方的同意;
5、按照保質(zhì)量、保工期和降低成本的原則,向承包人提出建議;
6、工程上使用的材料、成品半成品等不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定及國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工序、分部、分項(xiàng)工程等有權(quán)通知甲方,有權(quán)通知承包人停工整改,返工,得到乙方復(fù)工令后才能繼續(xù)施工;
7、工程施工進(jìn)度的檢查、監(jiān)督權(quán),以及工程實(shí)際竣工日期提前或超過工程施工合同規(guī)定的竣工期限的簽認(rèn)權(quán);
8.乙方在甲方授權(quán)下,可對(duì)任何承包人合同約定的義務(wù)提出變更,如果由此影響了工程費(fèi)用、質(zhì)量、進(jìn)度則這種變更須經(jīng)甲方事先批準(zhǔn)。
四、違約責(zé)任
1、由于乙方監(jiān)理錯(cuò)誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方有責(zé)任在監(jiān)理上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失。
2、甲方不履行合同時(shí),乙方不返回定金,并按乙方實(shí)際完成工作量另付監(jiān)理費(fèi)。乙方不履行
3.在施工過程中,如因業(yè)主原因(供貨延誤、變更、外出)需推遲施工進(jìn)度,延誤工期超過合同規(guī)定的竣工期限一個(gè)月時(shí),應(yīng)適當(dāng)加收監(jiān)理費(fèi)。
五、合同生效、中止與結(jié)束
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(或蓋章)后方為有效。
2、甲乙雙方因故需變更或終止本監(jiān)理合同時(shí),應(yīng)提前一周書面通知對(duì)方,對(duì)本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
3、本合同以乙方向甲方提供本合同規(guī)定的全部工程監(jiān)理文件,
六、免責(zé)條款
1、甲方因合理原因,造成工程延期或停工,應(yīng)提前告知乙方,不需支付停
2.乙方對(duì)施工方違反合同的質(zhì)量要求和完工(交圖/交貨)時(shí)限,不承擔(dān)責(zé)任。
3.本合同在執(zhí)行過程中,若發(fā)生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時(shí),甲乙雙方可協(xié)商解決,不受本合同有關(guān)條款的約束。
七、未盡事宜與附加條款附加:合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
八、合同文本
1.合同的監(jiān)理業(yè)務(wù),自年月日開始實(shí)施,至裝飾裝修工程施工合同規(guī)定的竣工日期止。
2.本合同壹式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方簽字(蓋章):乙方代表簽字(蓋章):
第3篇 城市房屋裝修糾紛合同
2023城市房屋裝修糾紛原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:訴訟請(qǐng)求:風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。
一、請(qǐng)求依法判令被告支付原告工程款人民幣_(tái)_____元,并支付原告上述款項(xiàng)自________年____月____日起至實(shí)際支付之日止的利息損失;
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由:風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。如果沒有寫好,那么勢(shì)必倒過來傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。________年____月____日,被告將______廠房防腐工程發(fā)包給原告,并與原告簽訂了《_____廠房防腐施工合同》,合同約定:施工面積約為_____㎡,總工程價(jià)約為_______元,按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過程中,被告又增加了_____廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對(duì)如何支付工程款作了約定:
1、合同簽訂后,被告向原告支付總款____%作為合同定金;
2、工程全部完成,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格,核對(duì)施工數(shù)量,被告向原告付清工程款___%,余下____%質(zhì)量保證金,待保修期滿________年后,一次性付清。合同中明確約定工程保修期為________年,保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。合同簽訂后,被告支付了____萬元的定金。________年____月____日,被告驗(yàn)收了該工程,并對(duì)原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為______㎡,工程總價(jià)款為_____元。時(shí)至今日,該工程的保修期早已屆滿,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催討該款項(xiàng),但被告均以各種理由推脫,至今未付。綜上所述,被告的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為此,為使原告的合法權(quán)益得到保護(hù),根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之有關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)依法予以判決。此致______人民法院具狀人:________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時(shí)的說明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn),盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。
第4篇 城市房屋裝修合同書
發(fā)包方(甲方):_________________________
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點(diǎn):_____________________
2、住房結(jié)構(gòu):房型房廳套,施工面積_______平方米。
3、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、工程總價(jià)款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付_______元訂金,第二次付款時(shí)扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)_______%合計(jì)_________元
(3)第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)_______%合計(jì)_________元
(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)_______%合計(jì)_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程執(zhí)行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5、工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
6、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定六、其它事項(xiàng)
1、甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):________________電話:________________
乙方(簽章):________________電話:________________
簽訂地點(diǎn):________________
簽訂日期:________年________月________日
第5篇 城市房屋裝修材料合同
2023城市房屋裝修材料甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《民法典》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應(yīng)材料,合作經(jīng)營事宜達(dá)成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料____________________。
二、合作期限為___年,自____年___月___日起至____年___月___日止。
三、合作方式
甲方授權(quán)業(yè)務(wù)代表與乙方簽署相關(guān)合作協(xié)議,建立合作關(guān)系。
四、產(chǎn)品價(jià)格及生產(chǎn)安裝周期
1、甲方向乙方提供材料的價(jià)格為__________________。
2、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的價(jià)格制度,不得低于甲方材料現(xiàn)行市場(chǎng)最低限價(jià)銷售,不得高于材料供貨價(jià)的_______倍銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負(fù)。
3、甲方保留對(duì)向乙方供應(yīng)材料價(jià)格的調(diào)整權(quán),并在調(diào)整價(jià)格前以書面形式通知乙方,同時(shí)將該材料的最新價(jià)格提供給乙方。
4、甲方提供材料生產(chǎn)周期為________天,因不可抗力如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重自然災(zāi)害、國家政策或法規(guī)等因素造成的工期延誤除外。
五、結(jié)算方式
主材款由甲方與裝飾公司按實(shí)際發(fā)生材料量的訂單價(jià)格結(jié)算,安裝完成后甲方及時(shí)將結(jié)算詳單回執(zhí)乙方,以便進(jìn)一步辦理相關(guān)手續(xù)。結(jié)算周期不得超過____個(gè)月。
六、甲方權(quán)利、義務(wù)
1、權(quán)利
對(duì)于乙方違反甲方價(jià)格政策及結(jié)算制度的行為,甲方有權(quán)向乙方提出警告,直至終止協(xié)議。
對(duì)于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場(chǎng)的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
對(duì)于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋,情形嚴(yán)重的,終止合作協(xié)議;造成甲方損失的,甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
如因乙方在合作有效期內(nèi)對(duì)甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價(jià)格以及合作的其它機(jī)密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
2、義務(wù)
甲方應(yīng)向乙方提供產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品色卡、價(jià)格表等文件、資料;甲方應(yīng)指定專人與乙方進(jìn)行接洽。
甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
甲方在產(chǎn)品裝卸、運(yùn)輸及安裝過程中,應(yīng)遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
甲方應(yīng)對(duì)所供產(chǎn)品的安裝承擔(dān)保修義務(wù),保修期為一年,自安裝之日起算,甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責(zé)任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)
1、權(quán)利
乙方可以指定下屬分公司與甲方進(jìn)行合作。
乙方對(duì)甲方提供的不符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠。
乙方對(duì)甲方不能按合同及時(shí)安裝的可以按民法典的約定,提出賠償。
2、義務(wù)
乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品。
乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
乙方按終端用戶需求,應(yīng)提前七天向甲方訂購所需產(chǎn)品,按甲方制定的標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行填寫,注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話及收取的訂金金額等。
對(duì)于終端用戶訂購的產(chǎn)品,乙方應(yīng)在安裝前提前________天告知甲方安排安裝。
乙方應(yīng)授權(quán)指定專人與甲方進(jìn)行接洽,代表乙方行使權(quán)利并對(duì)行為負(fù)責(zé)。如被授權(quán)人發(fā)生變故,乙方必須及時(shí)書面通知甲方;如因乙方未能及時(shí)通知甲方所引起的后果,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
乙方有義務(wù)對(duì)甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價(jià)格及合作的其它機(jī)密給予保密。
八、合同的解除
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動(dòng)解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動(dòng)解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重自然災(zāi)害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動(dòng)解除。
九、其他條款
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,簽署補(bǔ)充協(xié)議作為附件;補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,參照本協(xié)議第九條第1款解決;如經(jīng)協(xié)商不能解決時(shí),可提交____________人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方:
電話:
地址:
傳真:
日期:________年_______月_______日
乙方:
電話:
地址:
傳真:
日期:________年_______月_______日
第6篇 城市房屋裝修工程承包合同
2023城市房屋裝修工程承包委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
工程地址:
居室規(guī)格:房型 層(式)室廳廚衛(wèi)
1、 室,計(jì) 平方米;
2、 廳,計(jì) 平方米;
3、 廚房,計(jì) 平方米;
4、 衛(wèi)生間,計(jì) 平方米;
5、 陽臺(tái),計(jì) 平方米;
6、 過道,計(jì) 平方米;
7、其他(注明部位),計(jì) 平方米。
總計(jì):施工面積 平方米。
施工內(nèi)容:見預(yù)算書和施工圖。
委托方式:
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
工程總天數(shù): 天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫) 元,詳見本合同附件(二)《預(yù)算書》。
1、材料款 元; 2、人 工 費(fèi)元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi) 元; 4、施工清運(yùn)費(fèi) 元;
5、搬卸費(fèi) 元; 6、管 理 費(fèi) 元;
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容) 元。
第三條:質(zhì)量要求
工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《工程材料決算清單》。
施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:佛山市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見預(yù)算書。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
合同一經(jīng)簽訂,乙方進(jìn)場(chǎng)后甲方即應(yīng)付35%工程款;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)結(jié)算。(注:甲方需在乙方通知三天內(nèi)驗(yàn)收)甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,在下一次付款期前付清。
甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
如果因?yàn)橐曳皆蚨舆t完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至人工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方 元。
由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗(yàn)收
工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期。
第八條:其他事項(xiàng)
甲方
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
乙方
指派(姓名)__________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期。
在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的收據(jù)向佛山市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向--仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式 份,甲乙雙方各壹份。
甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業(yè)地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
簽約地址: 簽約日期:
第7篇 城市房屋裝修改造合同書
模板
發(fā)包方(甲方):_________________________
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點(diǎn):
2、住房結(jié)構(gòu):房型房廳套,施工面積平方米。
3、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:自________年________
月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、工程總價(jià)款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:(1)第一次,對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。
支付10000元訂金,第二次付款時(shí)扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_________元(3)第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_________元(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_________元(5)工程保修期兩年。
工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到
現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。
如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲
方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。
如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。
如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程執(zhí)行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30
–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5、工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。
事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。
若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
6、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。
如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定六、其它事項(xiàng)
1、甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。
按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。
未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):電話:
乙方(簽章):電話:
簽訂地點(diǎn):
第8篇 城市房屋裝修合同
委托方(甲方):____________身份證號(hào):________________________________
承接方(乙方):____________身份證號(hào):________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》,中華人民共和國建設(shè)部110號(hào)令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,雙方在認(rèn)真閱讀本協(xié)議書后,本著公平自愿的原則,同意簽定本協(xié)議,以便共同遵守:
一、工程名稱:_____________________________________。
二、工程地點(diǎn):_____________________________________。
三、工程性質(zhì):_____________________________________。
四、工程范圍:_____________________________________。
五、工程造價(jià):¥___________元(大寫人民幣_(tái)__________元整)。
六、工程價(jià)款結(jié)算:簽定協(xié)議時(shí)付定金___________元。木工開工前需預(yù)付工程款的_____%即__________元,木工完工后再付_____%即__________元,聚脂漆驗(yàn)收后付__________%即__________元,全部竣工驗(yàn)收除留保修金__________元后結(jié)清協(xié)議約定所有尾款。保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗(yàn)收之日算起)。跑水及使用不當(dāng)不在保修范圍內(nèi)。施工或結(jié)帳發(fā)生糾紛,協(xié)商不成時(shí),到勞動(dòng)、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決,工期順延。
七、施工與設(shè)計(jì)變更:根據(jù)工程項(xiàng)目一覽表及施工圖紙進(jìn)行施工。
如遇設(shè)計(jì)變更,另做調(diào)整,超出原來設(shè)計(jì)范圍的發(fā)生費(fèi)用由甲方承擔(dān),變更圖由甲乙雙方商定。實(shí)際發(fā)生費(fèi)用超過概算書定額部分由甲方承擔(dān)。如已經(jīng)施工,甲方仍要求變更的,不要找任何借口,必須補(bǔ)償給乙方已經(jīng)施工的損失,如拒付,乙方有權(quán)停止施工。
八、竣工驗(yàn)收:竣工后即進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照甲乙雙方商定的協(xié)議附件——《工程驗(yàn)收約定》進(jìn)行驗(yàn)收(在建筑質(zhì)量達(dá)標(biāo)合格的情況下按此驗(yàn)收)。如當(dāng)時(shí)未提出異議,或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗(yàn)收合格,并在三日內(nèi)無條件結(jié)清全部款項(xiàng)。如當(dāng)時(shí)確因不可抗力因素而不能驗(yàn)收(但不能無故或借故拖延),另定日期,若驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)由此造成的乙方的看管費(fèi)用(50元~100元/天)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在工程約定的時(shí)間內(nèi)修復(fù)完畢,若屢次修復(fù)達(dá)不到《工程驗(yàn)收約定》的質(zhì)量要求(在甲方不拖欠各種分期應(yīng)付款的情況下),選擇下面其中一種方式來解決:1、乙方應(yīng)賠償需修復(fù)項(xiàng)目造價(jià)50‰的賠償金。2、但最后實(shí)驗(yàn)證明屬異?;蚪ㄖ栴}的,不論工期,修復(fù)好為止,費(fèi)用由甲乙雙方各承擔(dān)一半。
九、工程期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期:_____天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的,最后交工日期也順延),如超,則按照第十條約定支付違約金。
十、經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1.因乙方工程質(zhì)量原因而延誤超過最后交工日期的,每延期1周期(10天為一周期),乙方向甲方支付已付款_____‰的違約金,但不支付
此因之外的任何違約金或補(bǔ)償金,乙方不需墊付資金,特此說明。如墊付,甲方除應(yīng)付墊付的資金外,還需支付此款項(xiàng)_____‰/天的周轉(zhuǎn)金利息和_____‰/天的違約金。
2.因甲方原因?qū)е卵悠诨蛑型就9ぃ追綉?yīng)補(bǔ)償給乙方因此造成的損失_____元/天的補(bǔ)償金。如甲方未及時(shí)付款,則乙方就此停工,甲方付款后再繼續(xù)進(jìn)行施工,工期順延(停幾天,順延幾天)。如甲方要求提前交工,每提前一天,應(yīng)向乙方支付_____元加速施工補(bǔ)貼金。
3.本經(jīng)濟(jì)責(zé)任項(xiàng)甲乙雙方必須認(rèn)可通過了才能簽訂本協(xié)議書。
十一、在施工中,因雙方意見不一致而造成停工,均不計(jì)為誤工,工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果由甲方自負(fù),給乙方造成的損失,甲方應(yīng)予雙倍的賠償。在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,商定后方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,簽字后或口頭答應(yīng)都可以進(jìn)行施工,施工了,就說明雙方都同意了,如果未能通過則停止施工,停幾天,工期就順延幾天,由此影響竣工日期,順延工期?!蹲兏鼏巍匪匈M(fèi)用應(yīng)在木工工程進(jìn)行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款,如拖欠,按第十項(xiàng)第二款規(guī)定的逾期違約金的2倍支付此違約金),以便后面的其它工程繼續(xù)進(jìn)行。甲方因故未簽變更單,但已付或未付變更單所列費(fèi)用,都可以在工程竣工之后結(jié)算。
十二、協(xié)議的變更、解除和延期開工:協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,簽訂《變更單》。如要終止協(xié)議,提出終止協(xié)議一方,要以書面形式提
出,應(yīng)按協(xié)議總價(jià)款的_____‰支付違約金,并辦理終止協(xié)議手續(xù)。甲方如要延期開工,須交納_____元延期開工違約保證金,并簽訂《工程延期開工協(xié)議》。
十三、甲方應(yīng)保障水、電、暖的充足正常供應(yīng)。如因此而影響乙方施工及施工進(jìn)度,除工期順延外,還應(yīng)補(bǔ)償乙方因此而造成的損失,甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協(xié)議一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。本協(xié)議依法簽訂,認(rèn)定簽字,簽字生效。協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
聯(lián)系方式:___________________________聯(lián)系方式:___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
(注:協(xié)議附件包括:1.《工程項(xiàng)目一覽表》。2.《驗(yàn)收單》。3.《變更單》。4.《驗(yàn)收約定》。5.《工程延期開工協(xié)議》。)