- 目錄
第1篇 高速公路建設項目內部施工承包合約書
投資方：____________(以下簡稱甲方)
承包人：____________(以下簡稱乙方)
本著平等自愿的原則，經雙方友好協商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標段”交由乙方承包施工?，F就甲乙雙方簽訂內部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內容如下：
一、工程概況工程名稱：xx高速公路工程地點：____________工程內容：____________
二、工程承包范圍：承包范圍：項目內的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準)。
三、合同工期：開工日期：待定(以正式簽訂施工承包合同為準)竣工日期：待定(以正式簽訂施工承包合同為準)合同工期總天數：待定;
四、質量標準：工程質量標準：100%合格
五、合同價款：金額(大寫)約六億(以工程清單決算為準)元(人民幣)左右;(小寫)￥：
約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據。
一個標段乙方有優(yōu)先選擇的權利。
六、招投標方式：
1、定向議標。
2、本項目30%以內工程量實行定向議標的方式內定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關招投標流程手續(xù)，具體招投標流程手續(xù)由甲方協助辦理，乙方全權辦理。
七、合同履約保證金：
1、乙方應向甲方繳納工程履約保證金
萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為元(大寫：萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式：承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間：
承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;八、合同計價依據、方式：該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標準執(zhí)行(具體取費標準以正式施工合同為準);總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮
%。
人工費調增按《涼山州當地市場造價信息》指導價調整，安全文明施工費按建委相關文件計取。
(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應至現場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行。
具體最終執(zhí)行標準按業(yè)主(投資方下屬公司)統一制定的標準執(zhí)行。
九、工程款的支付事項：工程款支付條件：設備和材料預付款支付方式：機械設備和人工進場15日內按10%預付工程款;工程進度款支付方式：按當月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標準最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標相關文件和正式承包施工合同執(zhí)行。
十、工程結算的認定：
1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結算書(調增調減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。
2、項目法人在收到乙方結算書后15日內必須送審計單位審計。
如因甲方原因三個月內不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結算價作為項目法人支付乙方的竣工結算款依據。
3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。
十一、材料采購和結算方法：該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行(材料數量按實際施工進度按月統計核實)。
無指導價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現分歧可由甲方供應。
因甲方供應材料導致影響工期，工期相應順延。
上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。
十二、違約責任：
1、因乙方原因，施工資質和技術力量不具備，甲方有權單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質量和工程進度，乙方承擔由此造成的直接和間接經濟損失，甲方有權單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現場，交納履約保證金不退還，結算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。
2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定：
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
3、安全生產、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準。
十四、未盡事宜，雙方應友好協商，如協商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
第2篇 高速公路建設項目內部施工承包合同
2023高速公路建設項目內部的施工承包投資方： ____________(以下簡稱甲方)
承包人： ____________(以下簡稱乙方)
本著平等自愿的原則，經雙方友好協商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標段”交由乙方承包施工?，F就甲乙雙方簽訂內部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內容如下：
一 、工程概況
工程名稱：xx高速公路
工程地點：____________
工程內容：____________
二、工程承包范圍：
承包范圍：項目內的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準)。
三 、合同工期：
開工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)
竣工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)
合同工期總天數：待定;
四、 質量標準：
工程質量標準：100%合格
五、合同價款 ：
金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準)元(人民幣)左右;(小寫)￥： 約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據。一個標段乙方有優(yōu)先選擇的權利。
六、招投標方式：
1、定向議標。
2、本項目30%以內工程量實行定向議標的方式內定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關招投標流程手續(xù)，具體招投標流程手續(xù)由甲方協助辦理，乙方全權辦理。
七、合同履約保證金：
1、乙方應向甲方繳納工程履約保證金 萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;
2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫： 萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式：
承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間： 承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;
八、合同計價依據、方式：
該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標準執(zhí)行(具體取費標準以正式施工合同為準);總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮 %。人工費調增按《涼山州當地市場造價信息》指導價調整，安全文明施工費按建委相關文件計取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應至現場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行。具體最終執(zhí)行標準按業(yè)主(投資方下屬公司)統一制定的標準執(zhí)行。
九、工程款的支付事項：
工程款支付條件：設備和材料預付款支付方式：機械設備和人工進場15日內按10%預付工程款;工程進度款支付方式：按當月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標準最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標相關文件和正式承包施工合同執(zhí)行。
十、工程結算的認定：
1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結算書(調增調減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。
2、項目法人在收到乙方結算書后15日內必須送審計單位審計。如因甲方原因三個月內不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結算價作為項目法人支付乙方的竣工結算款依據。
3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。
十一、材料采購和結算方法：
該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行(材料數量按實際施工進度按月統計核實)。無指導價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現分歧可由甲方供應。因甲方供應材料導致影響工期，工期相應順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。
十二、違約責任：
1、因乙方原因，施工資質和技術力量不具備，甲方有權單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質量和工程進度，乙方承擔由此造成的直接和間接經濟損失，甲方有權單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現場，交納履約保證金不退還，結算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。
2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定：
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
3、安全生產、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準。
十四、未盡事宜，雙方應友好協商，如協商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第3篇 訥河市高速公路建設項目內部施工承包合同
2023訥河市高速公路建設項目內部施工承包投資方： ____________(以下簡稱甲方)
承包人： ____________(以下簡稱乙方)
本著平等自愿的原則，經雙方友好協商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標段”交由乙方承包施工?，F就甲乙雙方簽訂內部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內容如下：
一 、工程概況
工程名稱：xx高速公路
工程地點：____________
工程內容：____________
二、工程承包范圍：
承包范圍：項目內的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準)。
三 、合同工期：
開工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)
竣工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)
合同工期總天數：待定;
四、 質量標準：
工程質量標準：100%合格
五、合同價款 ：
金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準)元(人民幣)左右;(小寫)￥：約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據。一個標段乙方有優(yōu)先選擇的權利。
六、招投標方式：
1、定向議標。
2、本項目30%以內工程量實行定向議標的方式內定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關招投標流程手續(xù)，具體招投標流程手續(xù)由甲方協助辦理，乙方全權辦理。
七、合同履約保證金：
1、乙方應向甲方繳納工程履約保證金萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;
2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫： 萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式：
承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間：承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;
八、合同計價依據、方式：
該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標準執(zhí)行(具體取費標準以正式施工合同為準);總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮%。人工費調增按《涼山州當地市場造價信息》指導價調整，安全文明施工費按建委相關文件計取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應至現場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行。具體最終執(zhí)行標準按業(yè)主(投資方下屬公司)統一制定的標準執(zhí)行。
九、工程款的支付事項：
工程款支付條件：設備和材料預付款支付方式：機械設備和人工進場15日內按10%預付工程款;工程進度款支付方式：按當月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標準最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標相關文件和正式承包施工合同執(zhí)行。
十、工程結算的認定：
1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結算書(調增調減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。
2、項目法人在收到乙方結算書后15日內必須送審計單位審計。如因甲方原因三個月內不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結算價作為項目法人支付乙方的竣工結算款依據。
3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。
十一、材料采購和結算方法：
該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導價執(zhí)行(材料數量按實際施工進度按月統計核實)。無指導價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現分歧可由甲方供應。因甲方供應材料導致影響工期，工期相應順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。
十二、違約責任：
1、因乙方原因，施工資質和技術力量不具備，甲方有權單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質量和工程進度，乙方承擔由此造成的直接和間接經濟損失，甲方有權單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現場，交納履約保證金不退還，結算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。
2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定：
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
3、安全生產、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準。
十四、未盡事宜，雙方應友好協商，如協商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
