開發(fā)建設合同（16份范本）

第1篇 教育網站建設技術開發(fā)合同

2023教育網站建設技術開發(fā)甲方：_________

乙方：_________

甲方在此委托乙方進行_________網站的建設。為明確雙方責任，經友好協(xié)商，雙方達成以下協(xié)議：

第一條項目的內容、價款、開發(fā)進度、交付方式由附件一載明。

第二條甲方的權利和義務

1.提供專人與乙方聯(lián)絡。

2.提供所有需要放到網上的資料交給乙方，并保證資料的合法性。

3.按照附錄一的要求，及時支付費用。

4.甲方將在著作權法的范圍內使用本合同標的及相關作品、程序、文件源碼，不得將其復制、傳播、出售或許可給其它第三方。

5.甲方對本合同標的中的網頁、圖像享有排他的使用權。

第三條乙方的權利和義務

1.提供專人與甲方聯(lián)絡。

2.按附錄一的要求，使用甲方資料，進行網站的開發(fā)。

3.在附錄一要求的期限內，完成網站的開發(fā)，并通知甲方進行驗收。

4.在驗收期內甲方要求下，對不合格地方進行修改。

5.本合同標的及相關作品、程序、文件源碼的版權屬乙方所有。

第四條驗收

1.驗收標準有以下幾條

a.甲方可以通過任何上網的計算機訪問這個網站。

b.主頁無文字拼寫及圖片(以甲方提供的材料為準)錯誤。

c.網絡程序正常運行。

2.驗收期為5天時間。

第五條違約責任

1.任何一方有證據(jù)表明對方已經、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

2.因不可抗力而無法承擔責任的一方，應在不可抗力發(fā)生的3天內，及時通知另一方。

3.一方因不可抗力確實無法承擔責任，而造成損失的，不付賠償責任。本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

第六條保密條款

雙方應嚴格保守在合作過程中所了解的對方的商業(yè)及技術機密，否則應對因此造成的損失承擔賠償。

第七條以上條款如有未盡事疑，經甲、乙雙方協(xié)商后加以補充

補充內容(手寫，需加蓋公章)_________。

第八條其它

1.如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。

2.附錄一規(guī)定的有效期滿，本合同自動失效。屆時雙方若愿繼續(xù)合作，應重新訂立合同。

3.本合同經雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。

4.本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________

第2篇 廣場開發(fā)建設項目施工合同

2023廣場開發(fā)建設項目施工甲方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

乙方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

為加快_________廣場的開發(fā)建設，確保_________年該項目能順利交付使用，甲、乙雙方經充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎上就_________廣場主體結構工程承包事宜達成本合同。

一、工程名稱及地點：廣場主體結構工程(以下簡稱本項目)本項目位于_________交匯處(祥見初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項目全部主體結構工程(詳見規(guī)劃設計圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質量包工期等全包干的方式承包。

四、本項目工程總造價：按中國建筑國營二級收費標準計費，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質量要求：必須能通過中國質檢部門的質量驗收。

六、施工期限：______年____月_______日至_______年_______月_______日，共計_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結算及支付方式：

1。乙方所承包工程的總價以最后工程竣工結算價為準。

2。乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉讓給乙方沖抵甲方應付給乙方承建本項目的工程款，差額部分，雙方屆時另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_________平方米，單價為_________元/平方米，總價為_________元人民幣。

3。乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時間如下：_________。

4。甲方在將土地使用權轉讓給乙方的同時，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書，并向甲方出具經_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5。甲方根據(jù)乙方在_________廣場工程上的進度投資款額分批向乙方開出收款收據(jù)，每月開出一張，直至_________廣場主體結構工程完工為止，待工程竣工結算后，如果結算總額與收據(jù)總額不一致時，以最后結算總額為準，沖抵乙方向甲方開出的欠據(jù)。

八、甲方的權利及義務

1。甲方有權監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設計圖紙的要求建設施工。

2。為確保工程按期完工，甲方有權檢查乙方的建設施工進度。

3。為確保工程質量，甲方對乙方施工中不合格部分，有權指令乙方返工、修改。

4。甲方負責本項目用地范圍內的三通一平，確保乙方進場后能正常施工。

5。甲方負責用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開發(fā)建設該地塊。

6。甲方負責辦理以地抵工程款的用地的轉讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項房地產開發(fā)公司成立的有關合法手續(xù)。

7。甲方必須辦理好_________廣場項目開發(fā)建設的各種合法手續(xù)。

8。甲方負責協(xié)調好因本項目的施工建設而涉及的外部關系。

9。甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場完整的主體結構施工圖紙，以利乙方進行施工前的工作準備。

九、乙方的權利及義務：

1。乙方有權按已審定的設計圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項目的施工建設任務。

2。抵工程款商住用地轉讓給乙方后，乙方有權立即投入開發(fā)建設，并可預售樓花，開發(fā)、預售手續(xù)由乙方自行辦理。

3。乙方必須按規(guī)劃、設計圖紙之要求建設本項目之主體工程，并保證質量，按期完工。

4。在建設期內，乙方除應向甲方提交工程施工組織計劃和施工進度計劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進度表，供甲方備查和督促之用。

5。乙方須認真按照有關標準、規(guī)范和設計要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進行施工;隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，對經檢查檢驗不合格部分，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔返工、修改的費用。

6。在施工過程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經濟損失，由乙方自行承擔。

7。乙方在_________廣場主體結構工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開發(fā)，在有利于_________廣場建設的情況下，確需轉讓、抵押該地塊時，必須征得甲方的書面同意后方可轉讓或抵押，但轉讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場的開發(fā)建設。

十、保證

1。乙方保證能按期按質完成_________廣場主體結構工程的建設任務。

2。乙方保證轉讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進入甲乙雙方在_________設立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進度情況有計劃地使用該資金。_________萬元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報使用情況。

3。乙方必須確保_________廣場工程的資金充足。若因乙方原因，導致_________廣場無法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場主體結構工程。甲方有權憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關于本合作內容的法律文件，依法查封甲方已轉讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補甲方的損失。對乙方在_________廣場項目中的投資亦同時終止核算，甲方還有權追究乙方其他方面的違約責任。乙方愿意用自己公司的名譽及_________公司自有資產作黃撲地皮等值資產的擔保。

十一、違約責任

1。乙方如因資金不足或自身管理的原因導致_________廣場工程半途停工7天以上，或落后計劃進度15天的，甲方有權每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計劃進度的第一天起開始計算。

如果乙方落后計劃進度滿30天的，甲方有權終止合同，對乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權憑乙方開出的借據(jù)請求乙方還款。

2。乙方不能按期完成_________廣場的主體結構工程任務，每超過一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3。甲方不按期將黃撲地皮轉讓給乙方，乙方有權不付首期土地轉讓金_________元人民幣。

4。乙方未按本合同第七條第三項付款的，甲方有權按逾期付款的金額期限，以月息三厘計罰乙方。超過30天未付齊的，甲方有權終止合同，并追究乙方的違約責任。

5。乙方提前完工的，每提前_________天，獎勵_________元。

十二、其他

1。本合同未盡事宜，雙方可簽補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2。本合同經雙方簽字蓋章后生效。

3。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：___________

_______年____月____日_________年____月____日

第3篇 金融合同:中國人民建設銀行城鎮(zhèn)土地開發(fā)和商品房借款合同

合同編號：房字第__________號

借款單位：_______________（以下簡稱甲方）

地址：__________________________________

電話：__________________________________

貸款單位：中國人民建設銀行（以下簡稱乙方）

地址：__________________________________

電話：__________________________________

甲方經____________批準，開發(fā)____________，面積____________平方米，工作量____________萬元，因資金不足，經向乙方申請，同意給予貸款。現(xiàn)經雙方商定，根據(jù)《城鎮(zhèn)土地開發(fā)和商品房貸款辦法》（以下簡稱《貸款辦法》）的規(guī)定，特簽訂借款合同，共同遵守。

一、甲方向乙方借款（大寫）____________萬元，用作開發(fā)____________的周轉金。附用款計劃。

二、借款期限為____________，即自________年________月________日起，至________年________月________日止。

三、借款利率定為月息________‰，每季結算一次。貸款利息按實際支用數(shù)計息，甲方不能按期支付利息時，計算復利。

四、逾期貸款，加計利息30％，挪用貸款加罰利息100％。

五、甲方以________和其它資金作為還款來源，在貸款到期前還清貸款本息。附還款計劃。

六、甲方用________作為借款的保證。全部貸款到期，貸款方發(fā)出逾期通知三個月后，仍未歸還，貸款方可以直接從借款方或擔保方的各項投資和存款中扣收。

七、甲方應用自有財產或開發(fā)產品作為貸款的抵押。借款企業(yè)無力償還本息時，乙方有權依照法律程序處理作為貸款保證的財產或開發(fā)產品。

八、甲方出現(xiàn)《貸款辦法》中第十七條所述情形之一者，乙方有權從借款方或擔保方的各項投資和存款中扣收部分或全部貸款。

九、乙方由于自身的原因影響甲方用款時，按照《貸款辦法》第十二條的規(guī)定，付給甲方違約金。

十、其他事項，按照《貸款辦法》的有關規(guī)定辦理。

十一、本合同經甲乙雙方及擔保單位簽章后生效，貸款全部還清后失效。本合同正本簽章方各執(zhí)一份，副本報各自主管上級一份。

十二、如遇國家調整利率，按國家規(guī)定執(zhí)行。

甲方：（公章）___________________

負責人：（簽章）_________________

_________年_________月_________日

乙方：中國人民建設銀行_________行

（公章）_________________________

負責人：（簽章）_________________

_________年_________月_________日

擔保單位：（公章）_______________

負責人：（簽章）_________________

_________年_________月_________日

第4篇 軟件公司網站建設技術開發(fā)合同

2023軟件公司網站建設技術開發(fā)合同編號：____________

簽訂合同地點：_______________

甲方：_______________________

乙方：_______________________

上述甲、乙雙方，經友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行網站建設事宜達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本協(xié)議的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本協(xié)議。

第一條甲方委托乙方為甲方網站進行有關的策劃、設計和制作。本協(xié)議網站建設項目的內容、工作進度與安排、數(shù)量、價款、交付和驗收方式等由附件載明。

第二條協(xié)議履行期限按照附件規(guī)定的工作進度決定，經雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱協(xié)議期限)。

第三條甲方應向乙方提供網站建設時制作網頁必要的資料和協(xié)助并派專人負責與乙方聯(lián)絡、協(xié)調。

第四條乙方承諾在履行協(xié)議時不會進行有損甲方形象、聲譽等的行為。

第五條雙方的基本權利和基本義務

5-1甲方的權利和義務

5-1-1根據(jù)本協(xié)議網站建設項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助并提供有關的材料及圖片等，甲方保證所提供的所有資料完整、真實、合法，圖片清晰、文字材料應為電子文檔格式。

5-1-2甲方在使用建設完成的網站的時應當注意符合國家法律規(guī)定和社會公共利益，特別地，應當嚴格遵守《計算機信息網絡國際聯(lián)網安全保護管理辦法》《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯(lián)網管理暫行規(guī)定》《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》《中華人民共和國電信條例》《全國人大常委會關于維護互聯(lián)網安全的決定》、《互聯(lián)網信息服務管理辦法》、《互聯(lián)網電子公告服務管理規(guī)定》、《互聯(lián)網站從事登載新聞業(yè)務管理暫行規(guī)定》、《互聯(lián)網等信息網絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》、《互聯(lián)網文化管理暫行規(guī)定》和國家其他有關法律、法規(guī)、行政規(guī)章，不得利用網站制作、復制、發(fā)布、傳播任何法律法規(guī)禁止的有害信息。如果甲方利用本協(xié)議服務進行的經營活動需要獲得國家有關部門的認可或批準的，甲方應獲得該有關的認可或批準。

5-1-3對υ反5-1-1和5-1-2的要求而進行的使用、操作所引起的問題以及產生的影響、后果承擔全部責任。

5-1-4按本協(xié)議約定支付費用。

5-1-5依協(xié)議約定使用協(xié)議標的。

5-1-6如甲方需要乙方提供放置網站的域名、服務器空間或需要乙方提供其他系統(tǒng)軟件、技術支持等，雙方應另行簽署其他協(xié)議。

5-2乙方的權利和義務

5-2-1按照甲方提供的材料按照本協(xié)議約定的時間完成網頁制作等網站建設工作。具體工作詳見本協(xié)議附件一。

5-2-2可以根據(jù)甲方的要求幫助甲方舉辦培訓和技術咨詢，具體的操作方式及費用雙方另行簽署協(xié)議確認。

5-2-3依協(xié)議收取費用。

5-2-4網站建設的相關工作完成后，及時向甲方提交工作成果。

第六條甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付協(xié)議費用，以及為乙方進行網站建設工作提供其他必要的幫助。

第七條甲方承諾，向乙方提供的內容、資料等不會侵犯任何第三方的權利;若發(fā)生侵犯第三方的權利的情形，由甲方承擔全部責任。因甲方在使用本協(xié)議標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。

第八條甲方同意，本協(xié)議的簽署意ζ著甲方授權乙方在履行本協(xié)議時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。

第九條乙方如有需要須將本協(xié)議項目有關內容委托第三方進行的，應保證該有關內容的質量符合附件一的要求并保證甲方在本協(xié)議中的利益不會受到不利影響。

第十條本協(xié)議網站項目建設完成后，甲方享有委托乙方創(chuàng)作的全部網頁(包含文字、圖畫及其組合)的版權;網站項目中相關程序、文件源碼的版權屬乙方所有，但乙方授予甲方對該等程序、文件源碼的使用權。δ經乙方許可，甲方不得公布文件源碼，不得復制、傳播、出售或者許可他人使用本協(xié)議標的作品及其程序、源碼等。乙方可以在業(yè)務范χ內使用以據(jù)本協(xié)議委托創(chuàng)作的作品。

第十一條甲方不能按時支付協(xié)議費用而導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。

第十二條雙方當事人應當保守在履行本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密。

第十三條雙方應本著誠實信用的原則履行本協(xié)議。任何一方在履行中采用欺詐、脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本協(xié)議并有權要求對方賠償損失。

任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經、正在或將要υ約，可以中止履行本協(xié)議，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者υ反本協(xié)議，該方可以解除本協(xié)議并要求對方賠償損失。

第十四條本協(xié)議簽訂后，經雙方當事人協(xié)商一致，可以對本協(xié)議有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署，即具有法律效力并成為本協(xié)議的有效組成部分。

第十五條本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與協(xié)議正文具有同等法律效力。

第十六條任意一方欲提前解除本協(xié)議，應提前通知對方。甲方提前解除協(xié)議的，無權要求乙方返還已支付的費用并應對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除協(xié)議的，應雙倍返還上述費用。本協(xié)議其他條款對協(xié)議的解除另有約定的，從其約定。

第十七條任何一方有行使其權利或有就對方的υ約行為采取任何行動，不應被視為是對權利的放棄或對追究υ約責任或義務的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利，或放棄追究對方的任何過失，不應視為對任何其他權利或追究任何其他過失的放棄。

前款權利不因本協(xié)議的終止、撤消、無效而消失。

第十八條任何一方υ反本協(xié)議，給對方造成損失的，還應賠償損失。

在本協(xié)議其他條款對υ約有具體約定時，從其約定。

第十九條因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本協(xié)議的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本協(xié)議。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本協(xié)議、解除或遲延履行本協(xié)議的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。

本協(xié)議所稱不可抗力、意外事件是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

第二十條訂立本協(xié)議所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行的，經雙方協(xié)商同意，可以變更本協(xié)議相關內容或者終止協(xié)議的履行。

第二十一條一方變更通訊地址或者聯(lián)系方式，應及時將變更后的地址、聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。

第二十二條雙方當事人對本協(xié)議的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向乙方主要營業(yè)地的人民法院起訴。

本協(xié)議的終止、撤消、無效不應影響前款約定的效力。

第二十三條本協(xié)議的訂立、解釋、履行、效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。對本協(xié)議的理解與解釋應根據(jù)原意并結合本協(xié)議目的進行。

第二十四條如果本協(xié)議任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本協(xié)議的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本協(xié)議相應的精神和宗旨。

第二十五條本協(xié)議經雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。

第二十六條本協(xié)議一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

授權代表簽字：________________

乙方：(蓋章)________________

第5篇 醫(yī)藥企業(yè)網站建設技術開發(fā)合同

2023醫(yī)藥企業(yè)網站建設技術開發(fā)合同編號：__________________

甲方(委托人)：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

職務：__________________________

委托代理人：____________________

身份證號碼：____________________

通訊地址：______________________

郵政編碼：______________________

聯(lián)系人：________________________

電話：__________________________

傳真：__________________________

帳號：__________________________

電子信箱：______________________

乙方(受托人)：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

職務：__________________________

委托代理人：____________________

身份證號碼：____________________

通訊地址：______________________

郵政編碼：______________________

聯(lián)系人：________________________

電話：__________________________

傳真：__________________________

帳號：__________________________

電子信箱：______________________

根據(jù)國家知識產權及網絡管理的有關規(guī)定，_________(以下簡稱甲方)委托_________(以下簡稱乙方)為甲方籌建internet網站，設計制作網頁的合作項目，經雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：

第一條合同內容和要求

1.網站有_________種語言版本：_________;

2.網站頁數(shù)范圍：_________;

3.網站建設方案：_________。

第二條合同金額

1.域名_________個，_________元/年

2.主機空間_________mweb空間，_________mlog空間，_________memail空間，_________m數(shù)據(jù)庫空間，______個email，_______m帶寬，_________元/年

3.網頁_________頁，模版生成/數(shù)據(jù)庫管理，_________元

4._________系統(tǒng)_________個，_________元

5._________系統(tǒng)_________個，_________元

6.計數(shù)器_________個，_________元

7.其它_________

8.費用合計_________元

第三條付款方式

本合同涉及總金額為人民幣_________元，合同簽訂后，甲方支付合同金額的_________%，即_________元作為定金，驗收之后一次性支付合同余款即_________元。

第四條開發(fā)周期

1.甲方在_________年_________月_________日之前，將資料交給乙方，將定金匯至乙方帳戶。

2.甲方應保證所提供的資料不侵犯任何第三方的知識產權。乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

3.甲方在_________年_________月_________日之前，對網站進行驗收。

4.甲方在_________年_________月_________日之前，將余款匯至乙方帳戶。

第五條資料提供

1.甲方負責提供制作所需的一切資料(包括文字，圖片以及其他相關文件)，并制作成電子文件。在乙方開始制作網頁時，甲方應備齊全部內容資料，并保證材料完整，圖片清晰。

2.甲方應保證所提供的資料不侵犯任何第三方的知識產權。乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

3.雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

4.甲方應保證其委托制作的網站的合法性，對于涉及盜版、違法、政治、色情及其直接間接損害他人合法權益的內容乙方有權拒絕制作。

第六條協(xié)助義務

1.甲方應在網頁制作的全過程中給與乙方便利條件，并積極配合。

2.甲方應提供專人與乙方聯(lián)絡。

3.在制作過程中，對甲方陸續(xù)提出的修改要求，乙方應盡力協(xié)助實現(xiàn)，并經甲方認可。

第七條驗收

1.甲方應在收到乙方書面完工通知的______日內對整個方案進行驗證，并通知乙方進行修改，否則，視為全部設計驗收合格。

2.驗收標準

(1)甲方可以通過任何上網的計算機訪問這個網站。

(2)主頁無文字拼寫及圖片(以甲方提供的材料為準)錯誤。

(3)網絡程序正常運行。

(4)乙方有權要求甲方作出局部的調整和修改，對于無理的要求和過激的言論傷害到人格甲方有權終止合作。

(5)網頁修改完成后經甲方審驗合格后，由乙方負責上傳至甲方的網絡服務器，并保證網站的正常運行和訪問。

(6)網站制作完成。乙方不得隨意要求甲方修改網站網頁。

第八條售后服務

1.網站開通一年內免費修改主要頁面(企業(yè)資料更新不計算在內)，在不改版的前提下修改不超過20%;一年以后如需服務，每年收取網站總額25%維護費。

2.制作完成后，乙方負責培訓甲方一名技術人員進行操作和更新，培訓時間為一天。

第九條委托人的使用

1.網站建成后，可以自行管理虛擬主機，可以利用虛擬主機在國際互聯(lián)網上發(fā)布信息，可以自行規(guī)定信息的內容和文件的放置結構等。(自行管理出現(xiàn)的問題由甲方自行負責)

2.甲方將在著作權法的范圍內使用本合同標的及相關作品、程序、文件源碼，不得將其復制、傳播、出售或許可給其它第三方。

3.甲方對本合同標的中的網頁、圖像享有排他的使用權。

第十條知識產權

1.乙方對設計完成的作品享有著作權。甲方將委托設計的所有費用結算完畢后，乙方將作品著作權轉讓給甲方。

2.甲方在未付清所有委托設計費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據(jù)《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

第十一條違約責任

1.由于甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，并有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協(xié)商確定。

2.因甲方未能按本協(xié)議約定期限內向乙方付款而造成違約的，由甲方承擔責任并每逾______天按總金額的______%作為違約金。

3.由于乙方原因未能按時完成合同所規(guī)定的內容，甲方有權向乙方提出索賠，按總金額的_________%作為違約金。

4.任何一方有證據(jù)表明對方已經、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

5.因甲方提供非法圖文或甲方非法操作而造成網站被關閉的，其全部責任由甲方承擔，因乙方上傳非法圖文或乙方非法操作而造成網站被迫關閉的，其全部責任由乙方承擔。

第十二條合同的解除

雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經，正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

第十三條聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十四條保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十五條通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十六條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第十七條合同的轉讓

除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第十八條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第___種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。第十九條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十一條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十二條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.本協(xié)議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。

3.本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：___________________

_________年_______月_______日

乙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：___________________

第6篇 房地產建設項目開發(fā)合同

2023房地產建設項目開發(fā)立合同單位：

_______________(以下簡稱甲方)

_______________(以下簡稱乙方)

為明確責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

項目內容及規(guī)模：

__________________________________ ____________________________________

總投資及資金籌措：

總投資____萬元(其中：征地費____萬元，開發(fā)費____萬元，建筑安裝費____萬元)。投入資金規(guī)模____萬元，甲方出資____萬元，分__次出資，每次出資____萬元，預收款____萬元;乙方出資____萬元，分__次出資，每次出資____萬元。

合作方式：

__________________________________ ____________________________________

各方負責：

甲方：_______________________________

乙方：_______________________________

經營方式：_____________________________

資金占用費按月利率__‰計付，并于每季末的前__天內付給出資方。資金的償還按如下時間及金額執(zhí)行_________，最后一次還款時，資金占用費隨本金一起還清。

財務管理：

1.成本核算范圍：_________________________

2.決算編制：___________________________

3.財產清償：___________________________

利潤分配： __________________________________

____________________________________

違約責任： __________________________________

其他：

1.該項目資金在______行開戶管理。

2.____方經濟責任由______擔保。保證方有權檢查督促_____方履行合同，保證方同意當____方不履行合同時，由保證方連帶承擔經濟責任。

3.____方愿以______作抵押品，抵押品另附明細清單作為本合同的附件。_____方不履行合同時，____方對抵押品享有處分權和優(yōu)先受償權。

本合同正本一式____份。甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。合同副本___份，報送_________等有關單位各存1份。雙方代表簽字后生效。

本合同附件有___________________，與本合同有同等效力。 本合同的修改、補充須經由甲乙雙方簽訂變更合同協(xié)議書，并須保證方同意，作為合同的補充部分。

甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

地 址： 地 址：

法人代表：(簽章) 法人代表：(簽章)

開戶銀行及帳號：

保 證 方：(公章) 地 址：

法人代表：(簽章) 開戶銀行及帳號：

簽約日期： 年 月 日

簽約地點：

第7篇 建設工程開發(fā)商刑事上訴狀

上訴人：_________________楊__________，男，19__________年_____月__________日出生，身份證號碼：_____________，漢族，農民，住址：_________________省__________市__________區(qū)，現(xiàn)羈押于_____________看守所。

上訴人因故意傷害罪一案，經_____________人民法院開庭審理，現(xiàn)已做出_________________號刑事判決書。上訴人認為，一審判決用于定罪量刑的傷殘鑒定意見書在取得方式、取得時間上程序性違法，法律適用錯誤且量刑過重，故依法提起上訴。

上訴請求：_________________

請求依法_________________號刑事判決書對上訴人的判決，在查明事實后依法改判。

事實和理由：_________________

一、一審法院對上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見書是法院自行收集取得的，屬于取得方式程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)《刑事訴訟法》第3條、第49條、第146條之規(guī)定，對被告人定罪量刑的證據(jù)應由公安機關或者檢察機關收集，法院只有審判的職能，而無收集證據(jù)的職權。受害人_______________與被告人楊__________親屬達成了賠償協(xié)議，并得到受害人的諒解，受害人撤回傷殘等級鑒定申請書，且已經履行完畢，在受害人未依法再提出申請鑒定的前提下，法院不得依職權要求受害人進行傷殘等級鑒定，故傷殘鑒定意見書的取得方式違法了程序性規(guī)定，屬于程序性違法。

二、一審法院對上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見書是在庭審之后取得，屬于取得時間程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)最高人民法院關于適用《刑事訴訟法》的解釋第237條、240條之規(guī)定，合議庭評議案件，應當根據(jù)已經查明的事實、證據(jù)和有關法律規(guī)定，依法作出判決、裁定。此傷殘鑒定意見書屬于庭審之后取得的證據(jù)，而非庭審之前取得的證據(jù)，不屬于庭審之時已經查明的事實、證據(jù)。故此傷殘等級鑒定意見書取得的時間違反程序性規(guī)定，屬于程序性違法，不得作為證據(jù)使用。

三、一審法院認定事實錯誤，法律適用錯誤，對上訴人罪名定性不當，上訴人屬于過失犯罪，而非故意犯罪。

1、一審法院認定上訴人明知瓶內溶液為腐蝕性極強的溶液而使用傷害他人，屬于事實認定錯誤。由于上訴人所使用的三輪車電瓶長期漏液，故而在三輪車修理廠購買電瓶液用于彌補漏液現(xiàn)像，上訴人在購買電瓶液的時候賣家并沒有告知上訴人為腐蝕性溶液，且正常情況下的電瓶液溶液為稀硫酸，腐蝕性極低甚至不具有腐蝕性，不會對人體造成傷害。本案中上訴人小學文化程度，對化學常識一無所知，在賣家沒有明確告知的情況下，上訴人有理由相信電瓶液為非腐蝕性溶液，不會對人體造成傷害。所以上訴人主觀上不知為腐蝕性溶液，屬于過失。

2、案卷材料顯示，在張__________毆打申__________的過程中，上訴人將散落在地上的電瓶液用手抓起向張__________臉上抹去，由此可以看出上訴人對腐蝕性溶液是不知情的，倘若知道為腐蝕性極強的溶液，上訴人是不會用手抓起地上的溶液的。據(jù)此仍能推算出上訴人主觀上為過失。

四、一審法院判決在認定上訴人防衛(wèi)過當、認罪態(tài)度較好、積極賠償受害人經濟損失并取得諒解及初犯等量刑情節(jié)的情況下，判處六年有期徒刑的刑罰，明顯量刑過重。

《刑法》第20條2項規(guī)定，正當防衛(wèi)明顯超過必要限度造成重大損害的，應當負刑事責任，但是應當減輕或者免除處罰。河南省高院《量刑指導意見》實施細則第3條6項4款規(guī)定，對于防衛(wèi)過當，應當綜合考慮犯罪的性質、防衛(wèi)過當?shù)某潭?、造成損害的大小等情況，減少基準刑的60%以上或者免除處罰。該意見第3條19項1款規(guī)定，積極賠償受害人經濟損失并取得諒解的，可以減少基準刑40%以下。上訴人認罪態(tài)度較好且已年過六十歲，年老體弱又系初犯、偶犯。法院對個案的判決要兼顧法律效果和社會效果，加重對犯罪嫌疑人的處罰不是刑罰目的，目的是預防犯罪、罰當其罪、實現(xiàn)公平正義。上訴人是在遭受他人毆打的情況下，迫不得已才進行的反抗，具有防衛(wèi)性質，其造成的后果屬于防衛(wèi)過當，且主觀上對腐蝕性溶液不知情屬于過失，上訴人本身也屬于受害人，傷害后果也是上訴人意料不到的。此案已過去九年的時間，受害人從新提起本案的目的是想得到一部分經濟賠償，上訴人與受害人達成了賠償諒解協(xié)議，其目的已達到，受害人對傷殘申請予以撤回并表示不予追究上訴人的刑事責任。上訴人現(xiàn)已年老體弱，一審法院判決上訴人六年刑罰，量刑過重，不公平不公正，與刑罰的目的背道而馳。

綜上所述，一審法院在審理本案中證據(jù)使用程序性違法，認定事實不清，適用法律錯誤，希望二審法院充分考慮上訴人的實際情況及主觀惡意程度，在查明案件事實后，依法改判從輕判處，維護上訴人的合法權益。從某種程度來說，上訴人也是受害者。望貴院能充分考慮到這些因素!

此致

__________縣人民法院

具狀人：_________________

第8篇 網站開發(fā)建設合同書范本

甲方：______________________

乙方：______________________

第一條 開發(fā)內容

受甲方委托，乙方承擔甲方網站的開發(fā)建設任務。為了明確相互的權利義務關系，甲乙雙方本著誠實信用、平等自愿的原則，經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

開發(fā)維護內容：申請域名

國際域名：______________________(_____年)

3721中文域名：______________________( ___ 年)

進行域名系統(tǒng)配置，提供_______m的虛擬主機空間，支持_____________。

設置設計方案上的欄目，制作flash _______屏網頁，_______內容導航首頁，_______屏普通頁面。

開發(fā)________________________________________ 應用系統(tǒng)。

贈送專用電子信箱_______m，可分配_______ 個獨立郵箱。

贈送網站計數(shù)器_____________________

贈送留言板系統(tǒng)_____________________

第二條 開發(fā)建設費用

國際域名費￥_______元、3721中文域名費用￥_______元虛擬主機空間租用費￥________元。網頁設計費：動態(tài)flash首頁一屏：￥__________元導航首頁一屏：￥_____元普通一級網頁約_________屏(按實際制作屏數(shù)計算)，每屏￥________元，計￥____________元 _____________開發(fā)費 ￥_______元/兩年信息動態(tài)發(fā)布系統(tǒng)開發(fā)費￥____________元。

費用合計：￥__________(_____________________)

網站運行期限：_____年_____月_____日網站正式開通，上網運行期限為_____年_____月_____日起至_________年_____月_____日止共_____年時間。

第三條 付款方式

甲方須在協(xié)議簽訂之日起三日內，向乙方支付工作定金_____元，余款在網站建設完畢，驗收后支付 。

第四條 雙方責任和協(xié)作事項

一、甲方安排專人負責根據(jù)設計方案設計的欄目進行相關材料的撰寫、收集，并在簽訂協(xié)議后_____個工作日內向乙方提供制作網頁所需的素材。

二、己方在收到甲方提供的素材后應該在_____個工作日內完成網上預定系統(tǒng)的開發(fā)和網頁的制作。

三、網頁內容雙方共同商定。乙方負責網頁的創(chuàng)意、設計、制作，并參考甲方的意見和建議。

四、乙方負責合同期內網站的域名維護和網頁維護工作。

五、網站開發(fā)完成后，乙方通知甲方驗收，甲方應在_____天內進行系統(tǒng)驗收工作。驗收方法采用用戶自行驗收，或第三方現(xiàn)場鑒定會等方法。在驗收測試期間，乙方根據(jù)客戶要求對軟件進行調整，同時根據(jù)乙方的需要對甲方進行培訓，甲方配合安排。

六、自網站交付使用起_____年內，根據(jù)甲方的要求，需要對原有網站圖片及網站文字內容進行更改或更新，乙方有義務滿足甲方要求。

第五條 續(xù)約

本協(xié)議履行期限屆滿時，為使網站得到繼續(xù)運行，甲、乙雙方須簽訂續(xù)約協(xié)議，自網站運行的第二年度起，甲方只要交納域名維護費費用為_____元、磁盤空間租用費_____元和網頁維護及相關軟件維護費用_____元。即可得到乙方第二年度提供的網站維護工作。甲方如終止服務，乙方有義務配合甲方網站轉移的相關事宜。 甲方可視自己工作的需要隨時要求增加租用磁盤空間和增加網頁，并交付相應的費用。

第六條 版權

甲方網站的版權歸甲方所有甲方允許乙方在首頁標注“______________負責技術提供”字樣。

第七條 違約責任和爭議的解決

一、本協(xié)議從訂立生效之日起，甲、乙雙方必須全面履行協(xié)議所規(guī)定的義務，任何一方不得擅自變更或解除協(xié)議。

二、由于違約造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，責任方承擔違約責任，按合同金額的千分之 向對方支付違約金。

三、甲方延期付款的，每日滯納金為協(xié)議金額的千分之_____，反之，乙方延期交付的，每日罰金為協(xié)議金額的千分之_____ 。

四、由于不可抗拒等客觀原因(如電信線路問題)致使網站在使用期到期未能繼續(xù)訪問或開通后出現(xiàn)暫時的訪問故障，均不視為乙方責任和違約，乙方有責任對上述問題予以解決。

五、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。 必要時可簽訂補充協(xié)議補充協(xié)議可作本協(xié)議不可分割的組成部分。協(xié)商不成，雙方同意由本協(xié)議簽訂所在地的____________仲裁委員會進行仲裁。

第八條 生效

本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：____________________

代表：____________________

電話：____________________

地址：____________________

乙方：____________________

代表：____________________

電話：____________________

地址：____________________

合同簽訂地點：____________

合同簽訂日期：____________

第9篇 建設開發(fā)土地轉讓買賣合同

2023建設開發(fā)土地轉讓買賣甲方：

乙方：

經各方友好協(xié)商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉讓事宜達成協(xié)議如下：

一、地塊概況

該地塊位于，土地寬度約米，土地長度約米，土地總面積約為平方米。

二、轉讓價格

土地的轉讓單價為元立方米，轉讓總價約為人民幣萬元。(注：最終土地轉讓總價計算方式：土地轉讓單價215;實際面積。)

xx、付款方式及期限：

1、土地總價分xx次付清

(1)

第一期，簽約日乙方支付甲方最終土地轉讓總價的%。

(2)

第二期，該土地按土地開發(fā)整理建設用地xx通一平時，乙方支付甲方最終土地轉讓總價的%。

(3)

第三期，甲方把土地使用法人姓名通過有關部門更改成乙方法人姓名時，同時乙方在收到甲方更改后的有效憑據(jù)，乙方支付甲方最終土地轉讓總價的剩余部分。

2、以上付款以轉帳或現(xiàn)金方式支付均可，如乙方逾期超過一個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按最終土地轉讓總價的10%計算;若甲方不能辦理土地使用證，或將土地抵押給任何第xx方，則土地買賣合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購地款。

四、其它

1.本合同未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，與本合同具同等法律效力。

2.本合同經各方代表簽字蓋章后生效。

3.本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

第10篇 互聯(lián)網網站建設開發(fā)合同書

甲方(委托方)：_________

乙方(受托方)：_________

甲方為樹立企業(yè)形象，擴大宣傳，拓寬宣傳渠道，甲方在此委托乙方設計，制作網頁。

第一條 本合同項目的內容，工作進度與安排，數(shù)量，價款，交付和驗收方式等由附件載明。

第二條 合同履行期限按照附件的工作進度決定，經雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱合同期限)。

第三條 甲方應向乙方提供必要的數(shù)據(jù)并派專人負責與乙方聯(lián)絡，協(xié)調。

第四條 乙方承諾在履行合同時不進行有損甲方形象，聲譽等行為。

第五條 雙方的基本權利和基本義務 甲方的權利和義務 提供有關甲方的材料及圖片等，并保證材料完整，圖片清晰。

第六條 甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付合同費用，以及提供其它必要的幫助。

第七條 工作完成后乙方以紙介，磁盤或.形式將合同標的交付給甲方，也可以按照甲方的要求將網頁上傳到指定的網絡服務器上。

第八條 本合同標的在交付后三日內，乙方可以按照甲方的請求進行修改。

在上述期限內甲方未提出異議的，視為合格。

第九條 本合同之總金額為_________元整人民幣。

第十條 甲方承諾，向乙方提供的內容，數(shù)據(jù)等不會侵犯任何第三方的權利;若發(fā)生侵犯第三方的權利的情形，由甲方承擔全部責任。

因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。

第十一條 甲方同意，本合同的簽署意味著甲方授權乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱，商標，域名，企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。

第十二條 乙方如有需要須將本合同項目有關內容委托第三方制作，設計的，應保證有關內容的質量符合附件的要求并保證甲方在本合同中的利益不會受到不利影響。

第十三條 本合同標的及相關作品，程序，文件源碼，不得復制，傳播，出售或者許可他人使用的作品及其程序等。

乙方可以在業(yè)務范圍內使用這些作品。

第十四條 甲方不能按時支付合同費用，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。

第十五條 雙方當事人應當保守在履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密。

第十六條 雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。

任何一方在履行中采用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。

任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經，正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。

若對方繼續(xù)不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

第十七條 本合同簽訂后，經雙方當事人協(xié)商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。

上述檔一經簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。

第十八條 任意一方欲提前解除本合同，應提前通知對方。

甲方提前解除合同的，無權要求乙方返還第十二條的費用并應對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除合同的，應雙倍返還上述費用。

本合同其它條款對合同的解除另有約定的，從其約定。

第十九條 任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為是對權利的放棄或對追究違約責任或義務的放棄。

任何一方放棄針對對方的任何權利，或放棄追究對方的任何過失，不應視為對任何其它權利或追究任何其它過失的放棄。

第二十條 任何一方違反本合同，給對方造成損失的，還應賠償損失。

在本合同其它條款對違約有具體約定時，從其約定。

第二十一條 因不可抗力或者其它意外事件，或者使得本合同的履行不可能，不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。

遭受不可抗力，意外事件的一方全部或部分不能履行本合同，解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。

本合同所稱不可抗力，意外事件是指不能預見，不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水，地震，火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭，動亂，政府行為等。

第二十二條 訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關內容或者終止合同的履行。

第二十三條 一方變更通訊位址或者聯(lián)系方式，應及時將變更后的位址，聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。

第二十四條 雙方當事人對本合同的訂立，解釋，履行，效力等發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向仲裁委員會提交仲裁并接受其仲裁規(guī)則。本合同的終止，撤銷，無效不應影響前款約定的效力。

第二十五條 本合同的訂立，解釋，履行，效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。對本合同的理解與解釋應根據(jù)原意并結合本合同目的進行。

第二十六條 如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其它所有條款將繼續(xù)有效。

此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。

第二十七條 本合同經雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。

本合同一式_________份，雙方當事人各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

第二十八條 其他_________。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

第11篇 網站建設技術開發(fā)合同

2023網站建設技術開發(fā)甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲方在利用乙方提供的信息資源進行信息傳播和自我服務時，應嚴格遵守國家的有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度。遵守《中華人民共和國計算機信息網絡國際互聯(lián)網管理暫行規(guī)定》、郵電部《中國公用計算機互聯(lián)網國際聯(lián)網管理辦法》和《中國互聯(lián)網絡域名注冊暫行管理辦法》等有關法律規(guī)定，甲方自行發(fā)布的有關信息不在乙方法律責任范圍。為明確雙方的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

一、網站項目內容：

1、甲方委托乙方承擔網站項目開發(fā)，乙方根據(jù)甲方需求定制版面經甲方簽字確認后，甲方不得無條件要求乙方修改版面的架構、顏色及增加新的網站功能和頻道。

2、網站注冊域名：;空間使用標準：。

3、甲方應按合同要求完成項目資料的準備工作，提供必要的信息資料，積極協(xié)助乙方開發(fā)工作。

二、首年網站制作總金額：為人民幣：￥元;(大寫)。

三、甲方責任：

1、甲方有責任與乙方相互配合，在網站開發(fā)與實施過程中，保證有甲方專人負責甲、乙雙方的協(xié)調工作。

2、甲方有責任提供相關的網站開發(fā)所需的文件、資料、電子版企業(yè)商標。

3、甲方按合同規(guī)定按時支付乙方工程款，預付款不退還，按建站預定標準，網站設計直到甲方滿意為止。

四、乙方責任：

1、乙方應按期保證完成網站項目的開發(fā)，并負責網站在服務器端的實施，使網站正常運行。

2、乙方保證按合同期限完成網站開發(fā)工作，未經甲方同意乙方不得對第三方透露甲方的任何對方資料。

3、乙方為甲方提供與“網站建設標準(方案書)”相同的網站建設標準和服務。

4、網站開發(fā)完成，乙方要提供網站源程序和源代碼給甲方;在網站建立和維護期一年內，乙方對網站更新修改，應將更新的源程序和源代碼提供給甲方。

5、乙方應在網站建立和維護期一年內免費為甲方提供除網站內容更新以外的技術支持。

五、甲方權利：

1、凡涉及甲方的網站域名和空間在乙方注冊和租用的，甲方擁有該網站的域名和空間的管理權和使用權。

2、甲方網站的版權歸甲方所有，網站內容的一切責任由甲方負責;甲方擁有網站制作程序和源代碼的所有權和管理權。

六、乙方權利：

1、乙方為甲方制作的網站，在網站的每個頁面腳下都要注上乙方的制作商標，甲方不得私自刪除乙方的制作商標。

2、在甲方沒有付清乙方網站制作費期間，乙方有權停止甲方網站運行和拒絕提供源程序和源代碼給甲方。

七、雙方責任和協(xié)作事項：

1、甲、乙方雙方必須保證其網站內容無違反國家法律。

2、乙方負責合同期內網站的維護工作和保證網站的正常運行。

3、如甲方要增加新的網站功能和頻道，甲方要按乙方《網站建設收費標準》相應的功能和頻道所定的收費支付乙方費用，并且乙方需要與甲方另議《網站維護合同》。

八、違約責任和爭議的解決：

1、本合同簽訂即生效，甲、乙雙方必須全面履行合同所規(guī)定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。

2、由于違約造成本合同不能履行或不能完全履行的，責任方承擔違約責任。

3、甲方如不按合同付款的，乙方有權停止甲方網站運作和拒絕提供源程序和源代碼給甲方，直至結款后再開通和提供源程序和源代碼給甲方;因不按合同付款而停止甲方網站運作而造成的一切后果由甲方自負，乙方一概不負責;反之，乙方如延期交付網站的，每日罰金為合同金額的千分之五。

4、網站驗收完成，乙方將網站程序文件和源代碼交給甲方后，甲方如私自改動源代碼，造成網站出現(xiàn)程序錯誤，后果由甲方自理，乙方一概不負責。

5、本合同未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。必要時，可簽訂《網站建設補充合同》?！毒W站建設補充合同》可作本合同不可分割的組成部分。

九、開發(fā)工期：

1、網站開發(fā)日期：乙方自甲方網站定版風格之日開始

2、如發(fā)生人力不可抗拒、自然災害等客觀因素或甲方未能做好的準備工作，由雙方協(xié)商，工期順延。

十、網站質量及保證：

1、乙方將按相關行業(yè)標準進行網站開發(fā)。

2、甲方必須向乙方提供軟件開發(fā)所涉及的文件、數(shù)據(jù)。

3、網站投入運行后，乙方負責首年免費維護，并保證為期一年的網站系統(tǒng)及程序的正常運作。

4、開發(fā)過程中，甲方應全力配合乙方，以便更好的完成工作。

十一、驗收：網站開發(fā)完成，由乙方提出書面驗收申請，甲方須在三日內組織簽字驗收確認，如超過三日被視為已驗收合格;并在6日內結清余款。

十二、網站續(xù)約：

1、本網站空間及域名自年日起一年內有效。有效期滿后，甲方如需乙方對其網站進行網站內容和圖片更新維護或網站升級則需另簽訂《網站維護合同》，其費用按乙方《網站建設收費標準》收取;甲方如不需乙方對其網站進行網站內容和圖片更新維護或升級則只需交人民幣：￥元/年(只含一個合同內指定域名和網站空間費)，乙方應在空間及域名到期前10至15天通知甲方續(xù)費。

2、若甲、乙雙方不再簽訂《網站維護合同》，網站的內容和圖片更新維護由甲方自理。

十三、付款方式：

1、本合同簽訂時，甲方向乙方支付網站總開發(fā)費用的百份之五十?？畹胶笠曳郊撮_始網站開發(fā)工作。甲方在網站開發(fā)完成，驗收后合格后的6日內付清余款。

2、付款說明：。十四、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，經甲、乙雙方授權代表簽字后生效，有效期為一年。

甲方負責人(簽名蓋章)：___________乙方負責人(簽名蓋章)：__________

日期：年月日日期：年月日

第12篇 廣場開發(fā)建設工程承包合同

甲方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

電話：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

電話：_________

為加快_________廣場的開發(fā)建設，確保_________年該項目能順利交付使用，甲、乙雙方經充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎上就_________廣場主體結構工程承包事宜達成本合同。

一、工程名稱及地點：廣場主體結構工程(以下簡稱本項目)本項目位于_________交匯處(祥見初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項目全部主體結構工程(詳見規(guī)劃設計圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質量包工期等全包干的方式承包。

四、本項目工程總造價：按中國建筑國營二級收費標準計費，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質量要求：必須能通過中國質檢部門的質量驗收。

六、施工期限：_________月_________日至_________年_________月_________日，共計_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結算及支付方式：

1、乙方所承包工程的總價以最后工程竣工結算價為準。

2、乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉讓給乙方沖抵甲方應付給乙方承建本項目的工程款，差額部分，雙方屆時另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_________平方米，單價為_________元/平方米，總價為_________元人民幣。

3、乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時間如下：

_________。

4、甲方在將土地使用權轉讓給乙方的同時，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書，并向甲方出具經_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5、甲方根據(jù)乙方在_________廣場工程上的進度投資款額分批向乙方開出收款收據(jù)，每月開出一張，直至_________廣場主體結構工程完工為止，待工程竣工結算后，如果結算總額與收據(jù)總額不一致時，以最后結算總額為準，沖抵乙方向甲方開出的欠據(jù)。

八、甲方的權利及義務

1、甲方有權監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設計圖紙的要求建設施工。

2、為確保工程按期完工，甲方有權檢查乙方的建設施工進度。

3、為確保工程質量，甲方對乙方施工中不合格部分，有權指令乙方返工、修改。

4、甲方負責本項目用地范圍內的三通一平，確保乙方進場后能正常施工。

5、甲方負責用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開發(fā)建設該地塊。

6、甲方負責辦理以地抵工程款的用地的轉讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項房地產開發(fā)公司成立的有關合法手續(xù)。

7、甲方必須辦理好_________廣場項目開發(fā)建設的各種合法手續(xù)。

8、甲方負責協(xié)調好因本項目的施工建設而涉及的外部關系。

9、甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場完整的主體結構施工圖紙，以利乙方進行施工前的工作準備。

九、乙方的權利及義務：

1、乙方有權按已審定的設計圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項目的施工建設任務。

2、抵工程款商住用地轉讓給乙方后，乙方有權立即投入開發(fā)建設，并可預售樓花，開發(fā)、預售手續(xù)由乙方自行辦理。

3、乙方必須按規(guī)劃、設計圖紙之要求建設本項目之主體工程，并保證質量，按期完工。

4、在建設期內，乙方除應向甲方提交工程施工組織計劃和施工進度計劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進度表，供甲方備查和督促之用。

5、乙方須認真按照有關標準、規(guī)范和設計要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進行施工;隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，對經檢查檢驗不合格部分，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔返工、修改的費用。

6、在施工過程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經濟損失，由乙方自行承擔。

7、乙方在_________廣場主體結構工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開發(fā)，在有利于_________廣場建設的情況下，確需轉讓、抵押該地塊時，必須征得甲方的書面同意后方可轉讓或抵押，但轉讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場的開發(fā)建設。

十、保證

1、乙方保證能按期按質完成_________廣場主體結構工程的建設任務。

2、乙方保證轉讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進入甲乙雙方在_________設立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進度情況有計劃地使用該資金。_________萬元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報使用情況。

3、乙方必須確保_________廣場工程的資金充足。若因乙方原因，導致_________廣場無法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場主體結構工程。甲方有權憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關于本合作內容的法律文件，依法查封甲方已轉讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補甲方的損失。對乙方在_________廣場項目中的投資亦同時終止核算，甲方還有權追究乙方其他方面的違約責任。乙方愿意用自己公司的名譽及_________公司自有資產作黃撲地皮等值資產的擔保。

十一、違約責任

1、乙方如因資金不足或自身管理的原因導致_________廣場工程半途停工7天以上，或落后計劃進度15天的，甲方有權每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計劃進度的第一天起開始計算。如果乙方落后計劃進度滿30天的，甲方有權終止合同，對乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權憑乙方開出的借據(jù)請求乙方還款。

2、乙方不能按期完成_________廣場的主體結構工程任務，每超過一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3、甲方不按期將黃撲地皮轉讓給乙方，乙方有權不付首期土地轉讓金_________元人民幣。

4、乙方未按本合同第七條第三項付款的，甲方有權按逾期付款的金額期限，以月息三厘計罰乙方。超過30天未付齊的，甲方有權終止合同，并追究乙方的違約責任。

5、乙方提前完工的，每提前_________天，獎勵_________元。

十二、其他

1、本合同未盡事宜，雙方可簽補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經雙方簽字蓋章后生效。

3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第13篇 廣場開發(fā)項目建設工程合同

2023廣場開發(fā)項目建設工程甲方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

乙方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

為加快_________廣場的開發(fā)建設，確保_________年該項目能順利交付使用，甲、乙雙方經充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎上就_________廣場主體結構工程承包事宜達成本合同。

一、工程名稱及地點：廣場主體結構工程(以下簡稱本項目)本項目位于_________交匯處(祥見初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項目全部主體結構工程(詳見規(guī)劃設計圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質量包工期等全包干的方式承包。

四、本項目工程總造價：按中國建筑國營二級收費標準計費，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質量要求：必須能通過中國質檢部門的質量驗收。

六、施工期限：______年____月_______日至_______年_______月_______日，共計_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結算及支付方式：

1。乙方所承包工程的總價以最后工程竣工結算價為準。

2。乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉讓給乙方沖抵甲方應付給乙方承建本項目的工程款，差額部分，雙方屆時另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_________平方米，單價為_________元/平方米，總價為_________元人民幣。

3。乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時間如下：_________。

4。甲方在將土地使用權轉讓給乙方的同時，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書，并向甲方出具經_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5。甲方根據(jù)乙方在_________廣場工程上的進度投資款額分批向乙方開出收款收據(jù)，每月開出一張，直至_________廣場主體結構工程完工為止，待工程竣工結算后，如果結算總額與收據(jù)總額不一致時，以最后結算總額為準，沖抵乙方向甲方開出的欠據(jù)。

八、甲方的權利及義務

1。甲方有權監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設計圖紙的要求建設施工。

2。為確保工程按期完工，甲方有權檢查乙方的建設施工進度。

3。為確保工程質量，甲方對乙方施工中不合格部分，有權指令乙方返工、修改。

4。甲方負責本項目用地范圍內的三通一平，確保乙方進場后能正常施工。

5。甲方負責用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開發(fā)建設該地塊。

6。甲方負責辦理以地抵工程款的用地的轉讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項房地產開發(fā)公司成立的有關合法手續(xù)。

7。甲方必須辦理好_________廣場項目開發(fā)建設的各種合法手續(xù)。

8。甲方負責協(xié)調好因本項目的施工建設而涉及的外部關系。

9。甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場完整的主體結構施工圖紙，以利乙方進行施工前的工作準備。

九、乙方的權利及義務：

1。乙方有權按已審定的設計圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項目的施工建設任務。

2。抵工程款商住用地轉讓給乙方后，乙方有權立即投入開發(fā)建設，并可預售樓花，開發(fā)、預售手續(xù)由乙方自行辦理。

3。乙方必須按規(guī)劃、設計圖紙之要求建設本項目之主體工程，并保證質量，按期完工。

4。在建設期內，乙方除應向甲方提交工程施工組織計劃和施工進度計劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進度表，供甲方備查和督促之用。

5。乙方須認真按照有關標準、規(guī)范和設計要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進行施工;隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，對經檢查檢驗不合格部分，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔返工、修改的費用。

6。在施工過程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經濟損失，由乙方自行承擔。

7。乙方在_________廣場主體結構工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開發(fā)，在有利于_________廣場建設的情況下，確需轉讓、抵押該地塊時，必須征得甲方的書面同意后方可轉讓或抵押，但轉讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場的開發(fā)建設。

十、保證

1。乙方保證能按期按質完成_________廣場主體結構工程的建設任務。

2。乙方保證轉讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進入甲乙雙方在_________設立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進度情況有計劃地使用該資金。_________萬元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報使用情況。

3。乙方必須確保_________廣場工程的資金充足。若因乙方原因，導致_________廣場無法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場主體結構工程。甲方有權憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關于本合作內容的法律文件，依法查封甲方已轉讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補甲方的損失。對乙方在_________廣場項目中的投資亦同時終止核算，甲方還有權追究乙方其他方面的違約責任。乙方愿意用自己公司的名譽及_________公司自有資產作黃撲地皮等值資產的擔保。

十一、違約責任

1。乙方如因資金不足或自身管理的原因導致_________廣場工程半途停工7天以上，或落后計劃進度15天的，甲方有權每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計劃進度的第一天起開始計算。

如果乙方落后計劃進度滿30天的，甲方有權終止合同，對乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權憑乙方開出的借據(jù)請求乙方還款。

2。乙方不能按期完成_________廣場的主體結構工程任務，每超過一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3。甲方不按期將黃撲地皮轉讓給乙方，乙方有權不付首期土地轉讓金_________元人民幣。

4。乙方未按本合同第七條第三項付款的，甲方有權按逾期付款的金額期限，以月息三厘計罰乙方。超過30天未付齊的，甲方有權終止合同，并追究乙方的違約責任。

5。乙方提前完工的，每提前_________天，獎勵_________元。

十二、其他

1。本合同未盡事宜，雙方可簽補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2。本合同經雙方簽字蓋章后生效。

3。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：___________

_______年____月____日_________年____月____日

第14篇 互聯(lián)網企業(yè)網站建設技術開發(fā)合同書

甲方：

乙方：

鑒于甲方委托乙方制作網站，幫助甲方樹立企業(yè)形象，擴大宣傳，為明確雙方責任，根據(jù)中國法律經雙方協(xié)商，特簽訂此協(xié)議，雙方共同遵守。

一.雙方的權利和義務

1.甲方的權利和義務

1-1、甲方有權要求乙方按照雙方商定的網站結構，在雙方約定的時間內，完成合同中規(guī)定的內容。

1-2、提供有關企業(yè)的文字材料及圖片，應保證材料完整(注：不能上傳非法信息)，圖片清晰。在乙方開始制作網站時，甲方應備齊相關內容資料。

1-3、甲方應在網站制作的全過程中，給予乙方便利條件，并積極配合。

2.乙方的權利和義務

2-1、乙方應依據(jù)雙方商定的網站結構，在雙方約定的時間內，完成合同中規(guī)定的內容，乙方可以對甲方網站的設計提出乙方的意見和建議。

2-2、雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

2-3、乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的一切法律問題不承擔任何法律責任。

2-4、在制作過程中，對甲方陸續(xù)提出的修改要求。對有可能影響雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出延期請求及加收費用，由雙方協(xié)商確定具體時間。

2-5、乙方負責在網站開通后1周內對甲方網站中由于乙方失誤造成的頁面錯誤進行修改。

2-6、制作完成后乙方可以在甲方網站中注明該網站由乙方制作，并與乙方網站建立友情鏈接。

2-7、乙方所制作的網站需兼容ie7.0版以上瀏覽器，并支持800x600及1024x768分辨率。

2-8、由于甲方的其它原因，拖延了乙方為甲方制作網站的時間，乙方不負任何負責，其具體完成時間由雙方再協(xié)商確定。

2-9、網站建設不包含乙方對甲方網站的信息錄入工作;如甲方需要乙方提供信息錄入服務，由雙方協(xié)商確定具體金額及時間。

二.網站開發(fā)完成及發(fā)布時間

乙方收到甲方制作網站所需的材料，并通過___個工作日后制做完成，驗收后3個工作日內傳至網上發(fā)布。

違約責任：由于甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，并有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協(xié)商確定。三.費用金額及付款方式

1、開發(fā)費用：包括頁面設計與制作、程序開發(fā)、網站管理使用培訓等，共計人民幣：元。本協(xié)議涉及的總金額為人民幣(大寫)元，其細節(jié)由本協(xié)議附表描述。協(xié)議簽訂后當日內，甲方應支付乙方協(xié)議總金額元人民幣。

2、付款方式：公司帳戶

3、服務器費用：域名：，元/年;主機空間：m，元/年;企業(yè)郵箱：m，元/年;(第一年網站建設包含以上服務器費用，第二年以后每年續(xù)費為元/年)四.驗收標準

1.甲方可以通過任何與因特網進行網絡連接的計算機瀏覽自己的網站。

2.網站無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。

3.驗收期限為三天時間。

五.爭議解決

1.雙方因合同的解釋或履行產生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均有權終止合同。

2.甲方付清應付乙方的全部款項后，甲方正式獨立享有網站的全部所有權。

六.附則

1.如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。2.附錄一規(guī)定的有效期滿，本合同自動失效。屆時雙方若愿繼續(xù)合作，應重新訂立合同。3.本合同經雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。4.本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

七.協(xié)議期限

本協(xié)議有效期為一年。

八.售后服務

網站建設完成后，乙方為甲方進行網站管理使用培訓，并提供一年的免費技術支持(注：不含網站的改版和功能變動)。

九.合同簽署

甲方：乙方：

電話：電話：

傳真：傳真：

郵箱：郵箱：

代表簽字(蓋章)：代表簽字(蓋章)：

第15篇 委托開發(fā)建設工程總承包合同

2023委托開發(fā)建設工程總承包發(fā)包方： 有限公司

承包方：

甲方開發(fā)建設工程，決定以施工總承包的形式委托乙

方合作施工，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商訂立本合同座協(xié)議。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

結構形式：

層數(shù)：

棟數(shù)：

建筑面積：

投資額度：

二、費用結算

1、甲方向乙方支付結算造價的 %，作為該工程管理費，支付方式：

分主體封頂、竣工驗收、最后結算三階段支付。具體支付比例主題封頂后按已完成工程量管理費支付80%;竣工驗收后按已完成工程量管理費支付80%;結算后按工程實際造價將管理費全部支付完。

2、該工程所有稅金、報建等有關費用由甲方負責。稅金應按工程進度以乙方名義繳納，向乙方提供完稅憑證和記賬單。稅金按國家標準繳稅務局開具稅票。印花稅 %和防洪保安資金由乙方代扣代繳，本項目的防洪保安資金人民幣 元整包干。

3、本工程的招投標費用由乙方承擔并支付。

三、甲方職責

1、甲方必須辦理招投標、報建等相關建設手續(xù)，乙方全力配合。

2、工程由甲方籌資建設，項目負責人由甲方自行考察，擇優(yōu)選定。

3、甲方選定的項目負責人必須服從乙方管理，注重安全生產、文明施工，杜絕一切質量、安全事故。如因項目負責人違章作業(yè)等原因在施工過程中所發(fā)生的質量、安全事故的費用由項目負責人承擔。

4、甲方必須注重財務管理，工程款必須支付到乙方開設的項目專用賬戶，不可直接支付給選定的項目負責人。工程款由項目負責人到乙方領取，并及時支付材料款、機械設備租憑費用和民工工資。

5、協(xié)助乙方接受建設行政主管部門的檢查，支持乙方創(chuàng)優(yōu)。

四、乙方職責

1、乙方負責提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、項目經理證、“九大員證”等有關報建證件協(xié)助甲方報建。

2、配備項目部章，開設項目專用賬戶交由甲方管理，以便甲方進行項目管理和工程款支付。印章由甲方保管，甲方承擔該賬戶資金安全和經濟、法律責任。

3、按照建設施工合同程序全過程參加圖紙會審、技術交底、施工管理、竣工驗收及中間檢查。

4、協(xié)助甲方所選定的項目負責人成立項目經營部，審查項目施工組織設計，經常深入工地檢查、督查工作，進行質量和安全檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題或安全隱患，有權責成項目立即或限期整改。如果項目部拒不整改，乙方有權告知甲方停工，并追究相關責任或采取經濟制裁，直至達到整改要求，由此所造成的經濟損失概由項目部負責。如項目負責人屢拒整改，情節(jié)嚴重，乙方有權申請甲方重新選定項目負責人，但所造成的經濟損失由甲方負責。

5、乙方有權對甲方質量問題安全進行管理，但質量安全責任由甲方承擔。

6、督促項目負責人及時足額支付民工工資，不得有拖欠行為，否則乙方有權向甲方申請扣留工程款直接發(fā)放民工工資。

7、所有建設手續(xù)、規(guī)費均由甲方負責，甲方承擔由于手續(xù)不全所發(fā)生的罰款等相關費用。

8、乙方提供有關證件協(xié)助甲方報建，工程項目需用一級建造師證，并且要求持證人在工地上上崗的，工資由雙方協(xié)商確定;如果不需要持證人在工地上崗的，工資 元/月。工程需要安全員證件的，項目承包人要求持證人在工地上崗的，工資由上方協(xié)商確定;如不需要持證人在工地上崗的，工資為每人 元/月。項目部需要用其它證件的，工程師工資為每人 元/月;其余備案人員為每人 元/月。人員證件費用收取費用時間從項目承包人中標之日開始計取至工程竣工驗收備案銷號之日止，證件費用每半年收取一次，證件費用不包含在管理費中。

9、保修責任：由甲方承擔。

五、本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。

其余事宜根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等正式簽訂《工程施工承包合同》。

甲方：湖南世坤投資置業(yè)有限公司乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

日期： 日期：

地址：地址：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

法定代表人：法定代表人：

第16篇 開發(fā)建設商品房認購合同書

甲方：(出賣人)

法定代表人：

地址：

郵編：

電話：

傳真：

乙方：(買受人)

地址：

郵編：

電話：

身份證號碼：

為了保護商品房交易雙方的合法權益，甲、乙雙方經友好協(xié)商，就乙方認購甲方開發(fā)建設的商品房一事達成如下協(xié)議：

一、房屋基本情況：乙方預定甲方開發(fā)建設的位于市區(qū)縣路號樓盤：號樓單元號房屋，建筑面積平方米，其中套內建筑面積平方米，公用建筑分攤面積為平方米。房屋單價元(美元)/平方米，總房款為(小寫)元(美元)，(大寫)元(美元)。戶型為。

二、認購期間：甲方承諾為乙方所預定房屋保留天(自年月日至年月日)。

三、定金：本協(xié)議簽訂時，乙方向甲方支付定金人民幣(小寫)元(美元)，(大寫)元(美元)。乙方須在上述房號保留期限內，攜本協(xié)議到甲方售樓處，與甲方協(xié)商簽訂《商品房買賣(預售)合同》有關事宜。上述定金在甲、乙雙方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時，由甲方退還乙方或抵作該房屋的購房價款。

四、付款方式：乙方同意選擇下列種付款方式，在與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》后向甲方支付購房價款。

1、一次性付款

2、分期付款：于簽約當日付%，剩余房款在日內分次付清;

3、個人住房抵押貸款：于簽約當日付清房屋總價%的首付款。

五、證明文件：甲方應向乙方出示下列證件及其附屬材料，甲方保證以下資格認證文件真實無瑕疵。

1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照證號：

2、政府立項證明證號：

3、房地產開發(fā)企業(yè)資質證書證號：

4、國有土地使用權證書證號：

5、建設工程規(guī)劃許可證(包括附圖)證號：

6、建設用地規(guī)劃許可證證號：

7、施工許可證證號：

8、房屋銷售許可證證號：

六、甲方承諾：

1、具備商品房銷售(預售)條件，如果甲方故意隱瞞重要事實或者提供虛假情況導致此協(xié)議無效，甲方應承擔締約過失責任，除退還乙方定金外，還應賠償乙方利息等資金損失及其他有關財產損失。

2、在本協(xié)議簽訂后，須為乙方保留該房屋至保留期屆滿之日止，且不得與第三方簽訂該房屋之《商品房認購協(xié)議書》或《商品房買賣(預售)合同》;并承諾在乙方攜本協(xié)議與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時，甲方將完全履行本協(xié)議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如甲方違反上述約定，甲方需向乙方雙倍返還定金，同時本協(xié)議自動失效。

七、乙方承諾：在本協(xié)議簽訂后，在上述約定的時間內到甲方指定的地點與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》，并承諾在與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時，乙方將完全遵循本協(xié)議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如乙方不能履行本協(xié)議書確定的義務，視為乙方自行放棄該房屋的房號保留權，甲方有權終止本協(xié)議的履行，并將該房屋另行出售，同時乙方已交付的定金不予返還。

八、其他：甲方出現(xiàn)以下情形之一，乙方有權解除協(xié)議，甲方應向乙方全額返還定金。

1、甲方依本協(xié)議第五條向乙方提供的證明文件不完整、不真實或有瑕疵，導致雙方不能簽訂《商品房買賣(預售)合同》的;

2、甲方存在其他違法行為導致雙方不能簽訂《商品房買賣(預售)合同》的;

3、甲、乙雙方經協(xié)商未能就補充協(xié)議達成統(tǒng)一意見的。

九、不可抗力：

1、如果本協(xié)議在執(zhí)行過程中受到諸如：地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭或其他雙方認可的不可預見的不可抗力的直接影響，或無法按照原協(xié)議條款執(zhí)行，受不可抗力影響的一方應立即以傳真通知對方，并且在此以后5天內將發(fā)生事故地區(qū)有關部門開具的事故證明寄給對方。

2、因政府產業(yè)政策發(fā)生變化而導致本協(xié)議無法履行時，甲、乙雙方可以解除本協(xié)議并免責。

十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：