鋼材加工合同（16份范本）

第1篇 不銹鋼防盜網圓管鋼材加工合同

2023不銹鋼防盜網圓管鋼材加工甲 方：

乙 方：

經雙方平等友好協(xié)商，甲方委托乙方就甲方不銹鋼防盜網制作安裝進行施工，現就有關事宜達成協(xié)議如下：

一、施工范圍和施工材料

(一)施工范圍：

(二)施工材料：

二、施工方案和驗收標準

施工前乙方首先提報施工方案和設計，經甲方批準后嚴格按照施工方案和設計施工并驗收。不銹鋼防盜網圓管間距12mm中對中。

三、施工現場管理

(一)乙方施工人員要嚴格服從甲方現場管理要求，做到文明施工，安全施工;若施工過程中發(fā)生安全事故，乙方負全部責任。

(二)乙方要對施工人員進行全員安全教育，制定周密安全措施后方可施工。

(三)甲方要派駐現場管理人員負責對乙方施工進行監(jiān)督管理和協(xié)調現場出現的問題，為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。

(四)施工用水、用電由甲方提供。

四、工程造價和結算方式

該工程實際安裝面積為 平方米，結算價格為 元/平方米，工程總價為 元(大寫：)。

五、施工工期

按照甲方要求工期施工，以不耽誤單位正常工作為原則。

六、質量保證

不銹鋼防盜網保用二年。

七、合同簽定后雙方要嚴格執(zhí)行合同條款，不得違約，如果有一方違約，違約方必須向對方賠償經濟損失。

八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

簽 字：簽 字：

20xx年x月xx日

第2篇 2023年鋼筋鋼材加工合同

2023年最新鋼筋鋼材加工合同樣本通用版

定作方：____________________(以下簡稱甲方)

地址：_______________________

法定代表人：_________________

委托代理人：__________________

聯(lián)系方式：____________________

承攬方：____________________(以下簡稱乙方)

地址：_______________________

法定代表人：_________________

委托代理人：__________________

聯(lián)系方式：____________________ 風險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協(xié)助進行討論。通常情況下，根據《合同法》的規(guī)定，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同!

依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

一、 工程概況：

_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。第1頁最新鋼筋鋼材加工合同樣本通用版

二、 加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數量進行加工。 風險告知：上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規(guī)格、材料等的要求，經雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應的違約責任，亦不可以以該批次產品可替代使用為由。

三、 重量結算依據：

根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

四、 甲方工作：

1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

第3篇 鋼材(建筑材料)加工合同新整理版

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

·服裝 加工合同 ·鋼筋加工合同 · 加工貿易合同 ·進料加工合同

材料名稱規(guī)格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付 定金 預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、 違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱（章） 單位名稱（章）

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第4篇 鋼材委托加工合同通用版

合同編號： 合同履行地點： 簽訂時間：

甲 方(委托方)：

乙 方(加工方)：

經雙方同意，甲方委托乙方在乙方工廠加工鋼材 ，簽訂條款如下：

備注：實際委托加工的數量以甲方最終交付的數量為準。

2、原材料的交付

原材料交付地點：____________ 原材料提供方：____________ 原材料運輸：____________ 甲方交付乙方原料時，雙方應在交接時制作并簽字確認原材料交接清單。如果本合同原材料的情況與甲方實際交付有出入，以原材料交接清單記錄為準。

原材料的重量計算方法：以_____實際過磅為準。

原材料的質量:應符合國家標準( )或供貨鋼廠標準( )【選擇其一】。乙方限于在確認原材料交接清單后____日內，向甲方提出原材料質量異議。

3、成品的交付

成品交付地點：____________ 成品運輸：____________

成品交付時間：自乙方收到原材料后___天后，且在___天之內交付。

成品的重量計算方法：以_____實際過磅為準。

成品的質量要求：___________________________________，乙方交付成品時應一并提交必要的技術資料和有關質量證明。成品的質量保證期：交付成品后___個月。

4、成品的驗收

甲方負責驗收，符合本合同要求的，出具成品收貨證明，不符合本合同要求的，甲方可拒絕出具成品收貨證明，甲方有權在出具成品收貨證明后____日內，或在質量保證期內，向乙方提出成品質量異議。如有爭議，以甲乙雙方委托的檢驗機構出具的檢驗報告為準。

5、加工費(含稅)及支付

加工費：______元噸，以原材料重量( )或成品重量( )為計算標準【選擇其一】。

總價款： 元(大寫：____________人民幣)

加工費的支付時間:________________________。乙方應在收到加工費后___天內向甲方交付發(fā)票。 加工費的支付方式：以現金( ) 或銀行承兌匯票( )支付，貼現費用由__方承擔【選擇其一】。 乙方交付加工成品不以甲方支付加工費為條件。

6、乙方交付加工成品的擔保(具體考慮乙方的資信情況協(xié)商確定)

7、違約責任

(1)甲方交付原材料后，如變更加工要求，應賠償乙方因此導致的費用和損失。

(2)乙方逾期交付成品的，應向甲方支付違約金___。逾期交付超過___天，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還原材料或退還原材料價款。

(3)乙方加工的成品不符合約定，應向甲方支付違約金____，甲方有權要求修理、重作、減少加工費、賠償損失等,如果經__次返工仍不符合約定，甲方有權拒收并要求乙方賠償損失。

(4)未經甲方同意，乙方提前交付成品，甲方有權拒收。

8、糾紛的解決 因本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交合同履行地有管轄權的法院訴訟解決。

9、本合同一式二份，自甲乙雙方授權代表簽字并蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 甲 方(蓋章)： 乙 方(蓋章)：

授權代表(簽字)： 授權代表(簽字

第5篇 鋼材(建筑材料)加工合同

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

材料名稱規(guī)格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

『該文章由合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。』

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第6篇 鋼材委托加工標準合同范本

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》規(guī)定：雙方本著誠實、信用、公平的原則，就甲方委托將甲方提供的下列產品進行熱鍍加工的有關事宜，達成如下協(xié)議，以資共同信守。規(guī)格型號： 重量： 數量： 價格： 元噸

第一條：技術標準質量保證：

1. 質量技術要求標準，本協(xié)議所列產品的加工與生產必須符合中華人民共和國國家標準gb13912-內容。

2. 乙方加工本協(xié)議鍍鋅產品保證其應符合gb13912-標準所規(guī)定。

3. 如甲方有特殊工藝要求，雙方協(xié)商后乙方按照甲方提出的標準另行制定操作規(guī)程。

4. 因材質和工件厚度、長度等因素造成的工件變形，應視為正常情況。

第二條：提貨方式：

1. 由甲方負責接送運輸。

2. 甲乙雙方在黑白件交接上，雙方庫管人員當場清點交接清楚，并給乙方出入庫簽字。

第三條：交貨時間：

1. 甲方貨到乙方加工廠后乙方必須在甲方規(guī)定天內交貨，如因天氣、停電等自然原因，電話通知甲方延期交貨，甲方如有特殊要求，需提前兩天電話通知乙方。

2. 交貨時由甲方質檢人員到現場卸車驗貨，驗收合格并清點數量后簽字，后續(xù)工作有甲方負責。

3. 乙方會按9001： gb19001-質量管理進行規(guī)范操作，盡量避免工件丟失如出現數量丟失現象，甲、乙雙方查明原因，如乙方過錯，按照黑件成品市場價格賠償。

第四條：付款方式(月結)：

按批次，一次一結，乙方開增值發(fā)票，甲方付款。

另：工件加工單價乙方根據市場變化，可有甲乙兩方協(xié)商更改。

第五條：包裝標準：

乙方按照甲方提供的要求進行包裝。

第六條：驗收標準、方法及處置方式。

1. 甲方需按照國際gb13912-內容的黑件標準進行供貨，如工件表面存在缺陷(油污、油漆、工藝孔等)造成的質量問題，乙方概不負責任。

2. 如有特殊工件，乙方在鍍鋅工藝上需要甲方配合作流鋅孔工藝，雙方及時溝通，以免造成質量問題。

第七條：違約責任：

違約方承擔一切責任

第八條：解決爭執(zhí)方法：

凡因本合同發(fā)生的爭執(zhí)，雙方應本著真誠、合作之精神，依《中華人民共和國民法典》協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方可到合同簽訂地人民法院解決。

第九條：

1.本合同雙方簽字蓋章后生效。

2. 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

3. 合同有效期為________年____月____日至________年____月____日

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

第7篇 鋼材委托加工合同標準范本

甲 方(委托方)：

乙 方(加工方)：

1、經雙方同意，甲方委托乙方在乙方工廠加工鋼材 ，簽訂條款如下：備注：實際委托加工的數量以甲方最終交付的數量為準。

2、原材料的交付

原材料交付地點：____________ 原材料提供方：____________ 原材料運輸：____________ 甲方交付乙方原料時，雙方應在交接時制作并簽字確認原材料交接清單。如果本合同原材料的情況與甲方實際交付有出入，以原材料交接清單記錄為準。

原材料的重量計算方法：以_____實際過磅為準。原材料的質量:應符合國家標準( )或供貨鋼廠標準( )【選擇其一】。乙方限于在確認原材料交接清單后____日內，向甲方提出原材料質量異議。

3、成品的交付

成品交付地點：____________ 成品運輸：____________

成品交付時間：自乙方收到原材料后___天后，且在___天之內交付。成品的重量計算方法：以_____實際過磅為準。成品的質量要求：___________________________________，乙方交付成品時應一并提交必要的技術資料和有關質量證明。成品的質量保證期：交付成品后___個月。

4、成品的驗收

甲方負責驗收，符合本合同要求的，出具成品收貨證明，不符合本合同要求的，甲方可拒絕出具成品收貨證明，甲方有權在出具成品收貨證明后____日內，或在質量保證期內，向乙方提出成品質量異議。如有爭議，以甲乙雙方委托的檢驗機構出具的檢驗報告為準。

5、加工費(含稅)及支付

加工費：______元噸，以原材料重量( )或成品重量( )為計算標準【選擇其一】?？們r款： 元(大寫：____________人民幣)加工費的支付時間:________________________。乙方應在收到加工費后___天內向甲方交付發(fā)票。 加工費的支付方式：以現金( ) 或銀行承兌匯票( )支付，貼現費用由__方承擔【選擇其一】。 乙方交付加工成品不以甲方支付加工費為條件。

6、乙方交付加工成品的擔保(具體考慮乙方的資信情況協(xié)商確定)

7、違約責任

(1)甲方交付原材料后，如變更加工要求，應賠償乙方因此導致的費用和損失。

(2)乙方逾期交付成品的，應向甲方支付違約金___。逾期交付超過___天，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還原材料或退還原材料價款。

(3)乙方加工的成品不符合約定，應向甲方支付違約金____，甲方有權要求修理、重作、減少加工費、賠償損失等,如果經__次返工仍不符合約定，甲方有權拒收并要求乙方賠償損失。

(4)未經甲方同意，乙方提前交付成品，甲方有權拒收。

8、糾紛的解決 因本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交合同履行地有管轄權的法院訴訟解決。

9、本合同一式二份，自甲乙雙方授權代表簽字并蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

第8篇 鋼材(建筑材料)加工合同新

鋼材(建筑材料)加工合同新整理版

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

材料名稱規(guī)格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱（章） 單位名稱（章）

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第9篇 鋼材承攬加工合同

2023鋼材的承攬加工委托方：_______________(以下簡稱甲方)

加工方：______________________________(以下簡稱乙方)

依據《_____》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb-50205-20_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任甲方責任

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20_________年9月15日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)

乙方：_______________

_______年_______月_______日

第10篇 鋼材加工合同通用版

定作方：_______________

承攬方：_______________

簽訂地點：______________

簽訂時間：______________

一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方：______________承攬方：______________

單位名稱：______________單位名稱：______________

單位地址：______________單位地址：______________

法定代表人：______________法定代表人：______________

第11篇 不銹鋼鋼材加工安裝合同

2023不銹鋼鋼材加工安裝甲方：_________________________

乙方：_________________________

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律的規(guī)定，甲、乙方按平等互利的原則，經友好協(xié)商一致，同意簽定本合同。

一、 安裝單位地址：

二、 材料

主材： 不銹鋼方管： (品牌、規(guī)格、厚度)________________________

不銹鋼圓管： (品牌、規(guī)格、厚度) _______________________

晾衣桿：(品牌、規(guī)格、厚度)_________________________ 擋雨瓦：(品牌、規(guī)格、厚度)_________________________ 輔材 加厚，膨脹螺栓固定。

乙方安裝時必須通知甲方到場驗收

三、 工程段造價及付款方式

防盜窗為______元/(按實際面積結算)。實測面積__________ 總價______(大寫)__________________。此總價包括材料、制作、

安裝、運費、配件等全部費用。甲方預付定金________(大寫)_____________。工程完工后、乙方通知甲方當場驗工，合格后七天內付清全部工程款。

四、 雙方權利義務

甲方：

1、 保證乙方場地、電力暢通、無障礙和上樓通道通暢。

2、驗收合格后按合同三條規(guī)定支付工程費用。

乙方：

1、按合同要求提供不銹鋼材料，并安裝牢固可靠

2、確保按合同要求使用合格材料、并按行規(guī)保留空隙間距，并

保證尺寸準確。

3、施工中出現所有人身安全問題事故均有乙方自行負責。

五、 驗收及違約責任及售后

1、乙方上門安裝日期______________每逾期1日應付總金額的千分之五計算。乙方安裝完成后，即向甲方提出驗收要求，甲方當場驗收，甲方在乙方通知后七天內不驗收、乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2、甲方未能按合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期1日應付總金額的千分之五計算。

3、保證____年內不開焊不生銹，質保期內免費維修、更換。

六、附則

1、合同期間發(fā)生糾紛、應先協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院

提起訴訟。

2、本合同一式兩份、經雙方簽字生效后，甲乙雙方各執(zhí)一份。

3、雙方簽字后立即生效。

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

年 月 日

第12篇 鋼材承攬加工合同簡易

甲方(定作方)：_____________________

乙方(承攬方)：_____________________

根據《_____》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內容

1、按甲方提供_____________________之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

2、制作內容

(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_____________________;系列：_____________________;噸位：_____________________;單價約_____________________元(大寫：);

(2)次鋼構材質：_____________________;噸位：_____________________;單價約_____________________元(大寫：);

(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

二、合同價款及結算方式

1、合同總價暫定為_____________________元，(大寫)(以實際決算為準)。

2、合同簽訂當日甲方付_____________________元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質量要求

1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為：_____________________

(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

(2)其他檢測項目：_____________________。

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)?，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3、甲方如現場發(fā)現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協(xié)助解決。

4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

七、違約責任

按《_____》相關規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：_____________________

委托代理人：_____________________法定代表人：_____________________

委托代理人：_____________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

第13篇 鋼材（建筑材料）加工合同

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規(guī)格 型號 計量單位 數量

品名或項目 單價 總金額 合計

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付 定金 預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、 違約責任

十二、如需提供擔保，另立 合同擔保 書，作為本合同附件

十三、解決 合同糾紛 的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第14篇 鋼材加工合同精華版

定作方：______________________

承攬方：______________________

簽訂地點：___________________

簽訂時間：_________ 年_____月 ________日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方：_____________ 承攬方：_____________

單位名稱(章) ：_____________單位名稱(章)：_____________

單位地址：______________ 單位地址：______________

法定代表人：______________ 法定代表人：_____________

第15篇 鋼材委托加工合同

甲 方(委托方)： 乙 方(加工方)： 1、經雙方同意，甲方委托乙方在乙方工廠加工鋼材 ，簽訂條款如下：備注：實際委托加工的數量以甲方最終交付的數量為準。 2、原材料的交付 原材料交付地點：____________ 原材料提供方：____________ 原材料運輸：____________ 甲方交付乙方原料時，雙方應在交接時制作并簽字確認原材料交接清單。如果本合同原材料的情況與甲方實際交付有出入，以原材料交接清單記錄為準。 原材料的重量計算方法：以_____實際過磅為準。原材料的質量:應符合國家標準( )或供貨鋼廠標準( )選擇其一。乙方限于在確認原材料交接清單后____日內，向甲方提出原材料質量異議。 3、成品的交付 成品交付地點：____________ 成品運輸：____________ 成品交付時間：自乙方收到原材料后___天后，且在___天之內交付。成品的重量計算方法：以_____實際過磅為準。成品的質量要求：___________________________________，乙方交付成品時應一并提交必要的技術資料和有關質量證明。成品的質量保證期：交付成品后___個月。 4、成品的驗收 甲方負責驗收，符合本合同要求的，出具成品收貨證明，不符合本合同要求的，甲方可拒絕出具成品收貨證明，甲方有權在出具成品收貨證明后____日內，或在質量保證期內，向乙方提出成品質量異議。如有爭議，以甲乙雙方委托的檢驗機構出具的檢驗報告為準。 5、加工費(含稅)及支付 加工費：______元噸，以原材料重量( )或成品重量( )為計算標準選擇其一?？們r款： 元(大寫：____________人民幣)加工費的支付時間:________________________。乙方應在收到加工費后___天內向甲方交付發(fā)票。 加工費的支付方式：以現金( ) 或銀行承兌匯票( )支付，貼現費用由__方承擔選擇其一。 乙方交付加工成品不以甲方支付加工費為條件。 6、乙方交付加工成品的擔保(具體考慮乙方的資信情況協(xié)商確定) 7、違約責任 (1)甲方交付原材料后，如變更加工要求，應賠償乙方因此導致的費用和損失。 (2)乙方逾期交付成品的，應向甲方支付違約金___。逾期交付超過___天，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還原材料或退還原材料價款。 (3)乙方加工的成品不符合約定，應向甲方支付違約金____，甲方有權要求修理、重作、減少加工費、賠償損失等,如果經__次返工仍不符合約定，甲方有權拒收并要求乙方賠償損失。 (4)未經甲方同意，乙方提前交付成品，甲方有權拒收。 8、糾紛的解決 因本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交合同履行地有管轄權的法院訴訟解決。 9、本合同一式二份，自甲乙雙方授權代表簽字并蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日

第16篇 鋼材委托加工熱門合同范本

甲方：____________(以下簡稱甲方)

乙方：____________(以下簡稱乙方)

甲乙雙方經友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議：

1.甲方將根據生產或貿易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。

2.根據甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。

3.乙方根據事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。

4.甲方同意乙方按照附件一《加工單價表》的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協(xié)商。

5.協(xié)議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責任，或者延期履行協(xié)議。但因戰(zhàn)爭、暴動、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責任。

6.本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

7.本協(xié)議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

8.本協(xié)議有效期從簽訂之日起到________年____月____日。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日